首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景 某金属矿山建设工程项目,承包商为了避免今后可能支付延期赔偿金的风险,要求
背景 某金属矿山建设工程项目,承包商为了避免今后可能支付延期赔偿金的风险,要求
书海库
2019-12-17
59
问题
背景某金属矿山建设工程项目,承包商为了避免今后可能支付延期赔偿金的风险,要求将矿井移交的时间延长12个月,所提出的理由如下:(1)现场劳务不足;(2)主、副井改绞,因施工方采购的材料供应不足而使工期延误3个月;(3)主、副风井贯通施工时,无法预见的恶劣地质条件,使施工难度增大;(4)主井永久装备时,甲方采购的设备因特大暴雨未按规定时间运抵现场;(5)主、副井井底车场施工,工作面多,涌水量大,排水困难,矸石提升能力不够,造成进度减慢;(6)业主工程款拨付不到位。问题(1)上述哪些原因引起的延误是非承包商应承担的风险,且可以批准为工程延期(2)永久装备时,甲方采购的设备因特大暴雨不能按规定时间到达现场,双方应各自承担自己的损失,工期不顺延,这样处理对吗(3)上述哪些是业主的责任应如何处理
选项
答案
解析
(1)承包商所提出的理由中,3)、4)、6)三个方面原因引起的延误是非承包商应承担的风险,且可以批准为工程延期。(2)这样处理不对,因为特大暴雨虽属不可抗力,但此不可抗力是对甲方和设备供货商而言的,而对于甲方和承包商这一合同关系,甲方设备未能及时到位,是甲方违约,工期应予顺延。(3)上述3)、4)、6)是业主的责任,处理如下:对3)要根据实际情况,报请监理(业主)同意后延长工期;对4)要求监理(业主)顺延工期,并赔偿误工损失;对6)要求业主按合同约定准时拨付工程款,否则业主应承担由此造成的损失。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vIXlKKKQ
相关试题推荐
在药物治疗中,临床医生应遵循的道德要求,不包括
选择辅助检查时医生应遵循的道德要求不包括
下列不属于患者在辅助检查过程中医技人员遵循的道德要求是
医生在询问病史时应遵循的道德要求是
术前准备的道德要求不包括
下列描述中违背道德要求的是
新生儿早期患呼吸道感染的可能原因是
某一艾滋病女患者,出现严重的肺炎,痰涂片发现有孢子存在,试问最有可能的病原体是哪
青年患者胸痛,下列可能性最小的是
1岁女婴,外阴部红肿、阴道脓性分泌物1周,同时神萎、哭吵不安。可能的诊断为
随机试题
溴甲酚绿法测定血清白蛋白其显色原理是( )。 A、溴甲酚绿在pH7.6环境中与
确定质量方针、目标和职责,并在质量体系中通过诸如()使其实施全部管理职能的所有
患者女,67岁,戴上颌活动义齿1个多星期,出现上唇牵拉疼痛,右侧时有咬颊黏膜,且
若遇危及()安全等紧急情况需要解锁操作,可由变电运维班当值负责人下令
变压器投切时会产生()
自动化仪表工程施工的隐蔽工程验收,应由()进行隐蔽工程检查验收,并认真做好隐蔽工
关于房地产经纪合同条款分类的说法,错误的是()。
盲人摸象的故事在中国已经______了很多年。故事的内容是:有几个盲人被带到一个很大的广场上,国王让他们用自己的手去摸象,并且告诉大家大象______是什...
《建设工程安全生产管理条例》规定了建筑施工工期的内容,建设单位工期按照要求,应该做到()。A.可以压缩合同工期B.不得压缩合同工期C.可以适当地压缩合同
国家监察委员会由( )产生,负责全国监察工作。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.最高人民法院D.最高人民检检察院