首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程施工过程中发生如下事件:①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天,人员窝工20
某工程施工过程中发生如下事件:①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天,人员窝工20
题库总管
2019-12-17
21
问题
某工程施工过程中发生如下事件:①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天,人员窝工20个工作日;②遇到不利地质条件导致工程停工1天,人员窝工10个工日,处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元/工日,窝工补贴为100元/工日,不考虑其他因素,根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款,施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是()。
选项
A.3天,6000元B.1天,3000元C.3天,4000元D.1天,4000元
答案
C
解析
本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容,(1)异常恶劣气候条件导致工期延误只能索赔工期2天;(2)施工中遇到不利地质条件可索赔工期和费用,因此可索赔工期1天,索赔费用:10×100+15×200=4000(元)。因此施工企业可向业主索赔工期3天,索赔费用4000元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vsd9KKKQ
相关试题推荐
在SETS系统交易的证券必须符合的条件是()。 ①至少拥有1个做市商 ②至少
公司申请公司债券上市交易,下列条件中不属于相关规定的是()。
证券公司的从业人员故意提供虚假资料,诱骗投资者买卖证券的,采取的处罚措施不包括(
下列有关公开发行公司证券的条件,正确的是()。 ①累计债券余额不得超过公司净资
以下属于从事技术、风险监控、合规管理人员可以从事的工作是()。
从业人员取得执业证书后,发生下列()情形的,新聘用机构应当在上述情形发生后10日
申请从事一般证券业务应当具备的条件包括()。 ①已取得证券从业资格 ②被证券
根据《证券投资咨询人员从业资格管理的有关规定》,从事证券、期货投资咨询业务的人员
按照《证券业从业人员执业行为准则》的规定,证券从业人员不得从事的活动包括()。
按照2015年7月中国证券业协会发布的《关于证券业从业人员资格考试测试制度改革有
随机试题
河流被有机物轻微污染后,水中仍可测出溶解氧;在这种情况下,在微生物作用下有机污染
下列哪项不支持白癜风发病与免疫有关 A.血中可找到抗黑素抗体 B.常伴发晕痣
对股权投资基金进行估值时,一般情况下更适用于收入估值法的是()。
对于新增污染源非正常排放,需预测的计算点有()。
患者男,50岁。因突发剧烈胸痛2小时入院,心电图提示急性广泛前壁心肌梗死。心电监测中,出现何种情况预示有心室颤动发生的危险A.房室传导阻滞B.频发房早C.
维持功能是指在课堂教学中持久地维持良好的(),使学生的()始终保持在课业上,以保证教学任务的顺利完成。
对严重烧伤、大出血、休克患者采用静脉输液治疗的目的是A:补充水分及电解质B:补充营养,供给热量C:输入药物,治疗疾病D:增加循环血量,改善微循环E:改善
麦某因涉嫌玩忽职守罪,被甲区检察院批准逮捕。甲区法院一审判决认定构成玩忽职守罪,判处有期徒刑3年6个月。麦某不服上诉,某市中院裁定撤销原判,发回甲区法院重...
()对培训组织实施的时机选择和培训目的确定是否得当具有发言权。A.培训教师B.生产管理或计划部门C.受训人员D.管理部门和主管领导
在Word编辑状态下,通过()可以选中整个文档内容。A:Ctrl+B.选取区域双击C.按住ctrl同时单击选取区域内任意位置D.在选取区域三击