2. 财务会计
  3. 根据最高人民法院《司法解释》的规定，关于竣工日期的争议处理中，正确的有（）。

根据最高人民法院《司法解释》的规定，关于竣工日期的争议处理中，正确的有（）。

题库总管2019-12-17  49
问题 根据最高人民法院《司法解释》的规定，关于竣工日期的争议处理中，正确的有（）。
选项 A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期
答案BCE
解析建设工程竣工日期的处理，有约定按照约定,无约定的按照最高法院《司法解释》规定：（1）经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期（此处要和项目管理中《示范文本》区分）（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以最终竣工验收合格之日为竣工日期。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wCI9KKKQ
相关试题推荐
随机试题