首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
【背景资料】 某公路工程,与建设单位签订了施工合同,施工合同工期为 16 周,
【背景资料】 某公路工程,与建设单位签订了施工合同,施工合同工期为 16 周,
天天题库
2019-12-17
26
问题
【背景资料】 某公路工程,与建设单位签订了施工合同,施工合同工期为 16 周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。
工程施工到第 4 周时进行进度检查,发生如下事件:事件一:A 工作已经完成,但由于设计图局部修改,实际完成的工程量为 840m3,工作持续时间未变。 事件二:B 工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失 1 万元,实际只完成估算工程量的 25%。 事件三:C 工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的 20%,施工单位实际发生检验配合工作费用 5000元。 事件四:施工中发现地下文物,导致 D 工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置 4 个台班,台班单价 300 元/台班、折旧费 100 元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200 元。 事件五:该工程施工期间,原材料价格波动很大,施工合同中约定只对水泥、柴油及石材采用调值公式法进行价差调整。基期为当年 5 月,工程款按月计量,每月调整价差。该工程投标函投标总报价中,水泥占 35%,柴油占 15%,石材占 20%,各月价格见下表。
1. 根据第4 周末的检查结果,逐项分析B、C、D 三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。2. 若施工单位在第4 周末就B、C、D 出现的进度偏差提出工程延期的要求,应批准工程延期多长时间?为什么?3. 施工单位是否可就事件二、四提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?4. 事件三中C 工作发生的费用如何结算?5. 前4 周施工单位可得到的结算款为多少元?6.8 月份未调价进度款为4338 万元,调价之后的当月工程款是多少?(列式计算,保留两位小数点)
选项
答案
解析
1.B 工作拖后1 周,不影响工期,因B 工作总时差为1 周。C 工作拖后1 周,不影响工期,因C 工作总时差为3 周。D 工作拖后2 周,影响工期2 周,因D 工作总时差为0(或D 工作为关键工作)。2.批准工程延期2 周。理由:施工中发现地下文物造成D 工作拖延,不属于施工单位责任,属于建设单位的责任。3.(1)事件2 不能索赔费用,因异常恶劣天气造成的施工单位施工机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔,属于客观原因引起的延误(即不可抗力),不能得到费用补偿。(2)事件4 可以索赔,因施工中发现地下文物属于非施工单位原因,属建设单位责任。(3)可获得的索赔费用为4 台班×100 元/台班+1200 元=1600 元。4.不予结算,因施工单位对C 工作的费用没有报价,故认为该项费用已分摊到相应项目中。5.施工单位可得到的结算款:A 工作:840m3×300 元/m3=252000 元B 工作:1200m3×25%×320 元/m3=96000 元D 工作:4 台班×100 元/台班+1200 元=1600 元合计:252000+96000+1600=349600 元。6.8 月份:4338×(0.3+0.35×4280/3800+0.15×6.13/5.9+0.2×215/200) =4619.97(万元)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wdAEKKKQ
相关试题推荐
在水利水电工程施工中,施工物资运输用车的载重量一般为( )以上。
下列缆索起重机中,适用于坝体为狭长条形的大坝施工,有时可以几台并列布置的是( )
在高空或施工场所狭小的工程中,( )混凝土更有明显的优越性。
下列属于施工临时工程的有( )。
在施工临时工程中,施工房屋建筑工程,指工程在建设过程中建造的临时房屋,其中不包括
水利工程部分项目划分中,施工临时工程包含的内容有( )。
按材料在设计和施工生产过程中所起的作用,公路工程材料可分为(??)。
土质路堑开挖施工中,适用于挖掘浅且短的路堑的开挖方法是()
根据土质路堤施工的相关规定,每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜低于()
采用小型机具施工,基层宽度应比混凝土面板每侧宽出()cm.
随机试题
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),不计算建筑
股份有限公司股票发行没有溢价或溢价金额不足以支付发行费用的部分,应计入() A
小儿易患脾胃病最主要的原因是 A.喂养不当 B.饮食偏嗜 C.饮食不洁
彩色多普勒血流成像仪性能评价指标不正确的是 A.血流量--定量、半定量分析
根据《中华人民共和国行政诉讼法》,人民法院在审理行政诉讼案件时,认为被诉具体行政
根据《合同法》,合同当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以()
定性分析方法常用于城市规划中复杂问题的判断,主要有()
决定免疫球蛋白类别的结区是 A.轻链可变区 B.轻链恒定区 C.重链恒定区
下列关于机会成本的说法错误的是()。A.机会成本属于显性成本B.机会成本属于隐性成本C.目标组合与被转换组合的差异越大,机会成本增加的可能性就越高D.机
下列关于混凝土的浇筑工作中,正确的做法是()。A.对木模板应浇水湿润,允许有少量积水B.由高处往低处分层浇筑C.为保证混凝土的整体性.浇筑混凝土必须连续进行