首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降
恬恬
2019-12-17
51
问题
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图9-1所示(时问单位:天)。
甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:事件1:降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工增加5个工日,窝工6个工日。事件2:8月21日至22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日。事件3:因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3,超过了10%;合同中该工作的综合单价为55元/m3,经协商调整后综合单价为50元/m3。事件4:为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元/m3。?事件5:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时问,机械1台班,人工10个工日。【问题】1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。2.针对上述所发生事件,承包商可索赔总工期多少天?逐项说明理由。3.假设人工工日单价为25元/工日,合同规定,窝工人工费补偿标准为12元/工日,因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作K的综合收费为人工费的80%。试计算费用索赔总额。
选项
答案
解析
1.对上述事件的索赔判定如下: 事件1中,乙方可提出索赔要求。理由:降水工程由甲方另行发包,是甲方的责任。事件2中,乙方可提出索赔要求。理由:场外停水、停电造成的人员窝工是不可预见的客观条件。事件3中,乙方可提出索赔要求。理由:设计变更是甲方的责任,且工作E的工程量增加了50m3,超过了招标文件中工程量的10%。事件4中,乙方不应提出索赔要求。理由:保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。事件5中,乙方可提出索赔要求。理由:甲方指令增加工作,是甲方的责任。2.工期索赔天数具体计算如下:事件1中,工作D总时差为8天,推迟2天,尚有总时差6天,不影响工期,因此可索赔工期0天。事件2中,8月21日至22日停工,工期延长,可索赔工期2天。事件3中,因E为关键工作,可索赔工期:(350-300)÷(300÷6)=1(天)。事件5中,因G为关键工作,在此之前增加K,则K也为关键工作,索赔工期1天。总计索赔工期=0+2+1+1=4(天)。3.费用索赔总额的计算:事件1:应索赔费用=12×6+25×5×(1+20%)=222(元)。事件2:人工费=12×16=192(元);机械费=50×2=100(元)。事件5:人工费=25×10=250(元);机械费=400×1=400(元);综合收费=250×80%=200(元)。合计费用索赔总额为:222+192+100+250+200+400=1364(元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/xKxsKKKQ
相关试题推荐
集体合同的内容包括()
劳动行政部门在收到集体合同后的()内将审核意见书送达。
某公司销售主管王成对下属赵云飞说:“你下班前到我办公室来一趟,我想就你的工作表现
某公司开展了一次春季招聘活动,人员招聘情况如表1所示,招聘经费如表2所示。
()一般由企业外部专业的咨询公司完成。
股票期权的行权价()一般适用于公司股价看涨的情况。
2015年7月进入舜林公司任出纳,双方订立了书面劳动合同,合同中约定,合同期限从
补偿协议订立后,一方当事人不履行补偿协议约定的义务的,另一方当事人可以依法申请行
国有企业改造或改组为国有独资公司的,经批准可以保留划拨土地使用权,但保留期限不得
国有企业改组为有限责任公司中涉及的划拨土地使用权,可采取()方式处置土地使用权
随机试题
采用分组计算审查法审查施工图预算的特点是()。
下列选项中,属于犯罪嫌疑人、被告人享有的辩护权的有( )。
国家统计局2012年2月22日公告,经初步核算,2011年我国的国内生产总值按可
2008-90.胃火炽盛可见 A.消谷善饥B.偏嗜食物C.厌食D.饥不欲
1()是教育工作构成的主体部分,又是教育的基本途径。
在弗里德曼的货币需求函数中,与货币需求成正比的因素有()A.恒久性收入B.人力财富比例C.存款的利率D.债券的收益率E.股票的收益率
肾病综合征的临床特点,应除外A.高血压B.高度水肿C.高脂血症D.大量蛋白尿E.低白蛋白血症
正灯用于测试电器的正端电路故障,负灯用于测试电器的负端电路故障。()
下列事实中,构成不当得利之债的事实是( )。A.公民甲基于租赁合同应当向公民乙支付租金2万元,而实际支付3万元B.火车站将甲的货错发给乙C.因风灾甲的10
具有推动呼吸和血行功能的气是A:心气B:肺气C:营气D:卫气E:宗气