首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图6—1所示(时间
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图6—1所示(时间
天天题库
2019-12-17
40
问题
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图6—1所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表6—1。
施工单位报价单 表6-1
工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件:事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840m3,工作持续时间未变。事件2:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。事件3:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。问题1:根据第4周末的检查结果,在图6-1上绘制实际进度前锋线,逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。问题2:若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间为什么问题3:施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔为什么可以获得的索赔费用是多少问题4:事件3中C工作发生的费用如何结算问题5:前4周施工单位可以得到的结算款为多少元
选项
答案
解析
问题1 ⑴ 实际进度前锋线如下图所示。[img]/upload/tiku/46/7622898_1.png[/img]⑵ B工作拖后1周,不影响工期,因B工作总时差为1周。⑶ C工作拖后1周,不影响工期,因C工作总时差为3周。⑷ D工作拖后2周,影响工期2周,因D工作总时差为0(D工作为关键工作)。问题2 批准工程延期2周;理由:施工中发现地下文物造成D工作拖延两周,不属于施工单位原因,且D为关键工作。问题3(1)事件2不能索赔费用,因异常恶劣的气候造成施工单位损失不能索赔。(2)事件4可以索赔费用,因施工中发现地下文物属非施工单位原因。(3)可获得的费用为4台班×100元/台班+1200元=1600元。问题4不予结算,因施工单位对C工作的费用没有报价,故视为该项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。问题5施工单位可以得到的结算款为:A工作:840m3×300元/ m3=252 000元B工作:1200m3×25%×320元/ m3=96 000元D工作:4台班×100元/台班+1200元=1600元小计:252 000元+96 000元+1 600元=349 600元
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ycUsKKKQ
相关试题推荐
糖尿病合并肺结核与单纯肺结核比较治疗时间的异同点是
再出血是蛛网膜下腔出血的急性并发症,其常见的再出血时间是发病后
REM睡眠约占总睡眠时间的比例为
放射性I治疗甲亢,应至少观察多长时间才能第二次治疗
肝硬化患者在很短时间里出现腹痛和大量血性腹腔积液,不伴有发热,应首先考虑可能并发
肠易激综合征(IBS)的诊断标准时间的界定为
男性,18岁,阵发性心悸2年。每次突然发作,持续时间1小时左右,有时呕吐可以突然
中枢下丘脑性尿崩症需要加压素治疗,从药物作用时间、给药途径和副作用等方面考虑,首
窦房结恢复时间(SNRT)的正常值为
婴幼儿接触开放型肺结核患者后做PPD皮试最合适的时间是
随机试题
下列关于刑事诉讼中独任庭和合议庭的说法,正确的是:() A.中级人民法院审理
血液分析仪测定血红蛋白常用波长为 A.530nm B.535nm C.54
政府劳动和社会保障部门在社会保障方面的主要职责有( )。 A促进就业工作
材料: 某幼儿教师陈某,在教学实践中深刻体会到,为了更好地教学,首先要提高自
【本题知识点已不在2017年考试大纲范围】下列各项对注册会计师法律责任认定的分
基金绩效衡量的困难性在于()。
下列事项中,属于资本性支出的有()。 A.支付的土地出让金B.企业支付的特
尺神经损伤后感觉障碍区域是A.手掌桡侧半,拇、示、中指和环指桡侧半掌面B.手掌尺侧半,环指尺侧半和小指掌面及背面C.手背桡侧半,拇、示、中指和环指桡侧
下列诊断支气管哮喘的依据中,哪—项是错误的 A有反复发作的支气管哮喘史B发作时有呼气性呼吸困难C肺部满布哮鸣音D支气管扩张药治疗有效E发作性吸...
担保期间,抵押物毁损、灭失或者被征收等,抵押权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。()