首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
某市政工程,经过招标,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。
某市政工程,经过招标,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。
Loveyou
2020-05-20
48
问题
<P>某市政工程,经过招标,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如图3-10所示:</P><P>
</P><P>施工过程中,发生了如下事件。</P><P>事件1:由于施工方法不当,打桩1工程施工质量较差,补桩用去20万元,且打桩1作业时间由原来的35天延长到45天。</P><P>事件2:挖土2作业过程中,施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜,增加处理费用2万元,且作业时间由原来的20天增加到25天。</P><P>问题:</P><P>1.计算网络计划总工期,并写出网络计划中的关键工作。</P><P>2.事件1、事件2发生后,施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。</P>
选项
<P>1.计划总工期:170天。</P><P>本网络计划的关键工作是:准备工作、打桩1、挖土1、基础1、基础2、回填土2(①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨)。</P><P>2.(1)事件1:工期不可索赔;费用不可索赔。</P><P>理由:施工方法不当导致,是施工单位责任。</P><P>(2)事件2:费用可索赔2万;工期不可赔偿。</P><P>理由:事件发生是由于勘察报告不正确,属建设单位责任。挖土2不在关键线路上,作业时间延长时间没有超过总时差,没有影响总工期。</P>
答案
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/zmlMKKKQ
相关试题推荐
贸易合同签订之后的合同管理涉及()等事项。
在我国出口贸易业务中,出口合同履行最为重要的环节为()。
1999年版FIDIC合同条件中《生产设备与设计一建造合同条件》(新黄皮书)的适
关于合同履行,下列说法正确的有()。
合同示范文本的主要类型有()。
《建设工程质量管理条例》规定,必须实行监理的建设工程包括()。
工程项目合同履行过程中,下列()情况发生后,允许解除项目合同。
建设工程项目合同按计价方式主要分为()。
建设工程勘察合同(一)中合同条款的主要内容包括()。
下列各项中属于按照签约各方的关系分类的合同有()。
随机试题
人民法院对已经设定抵押的被执行人及其所扶养家属居住的房屋,在裁定拍卖、变卖或者抵
关于无形资产税务处理的说法,正确的有()。 A、无形资产不包括非专利技术 B
一氧化碳中毒死亡的尸斑呈 A.黑色 B.紫色 C.黄色 D.桃红色 E
零件加工质量的主要指标包括()。
患儿男,4岁。突然发作瞪视不动,呼之不应,继而两手不断摸索,历时2分钟缓解,事后
男,40岁。发现血尿、蛋白尿5年。查体:BP150/90mmHg,双下肢
关于公务员回避,下列说法错误的是:()
关于疣状癌,以下哪项是错误的
2012年下列哪类医疗卫生机构的诊疗人次增长最快?()
合伙协议应列明与合伙企业费用的核算和支付有关的事项,具体可以包括合伙企业费用的()等。 Ⅰ.计提原则 Ⅱ.承担费用的范围 Ⅲ.计算及支付方式 Ⅳ...