首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
背景资料某沉箱重力式码头工程,其主要施工工序如下: {图} 建设单位与施工单
背景资料某沉箱重力式码头工程,其主要施工工序如下: {图} 建设单位与施工单
昕玥
2020-05-20
66
问题
背景资料某沉箱重力式码头工程,其主要施工工序如下:{图}建设单位与施工单位甲有施工合同,建设单位将混凝土盖板预制分包给了其子公司乙。施工中发生如下事件:(1)由于混凝土盖板养护不够导致耽误工期1.5周,甲公司配合工日30个,窝工6工日;(2)由于现场土质变化,使得抛石量由30000m 变到了36000m ;(3)施工单位为了使沉箱安放得更稳定,把基床整平工作外扩0.5m,结果多了300m 的抛石量;(4)在施工结束前,甲方派其到旁边一个合同外项目施工,增加了基槽挖泥工作量5000m ,原项目的工作量为25000m 。合同约定,人工费45元/工日,基床抛石的单价为180元/m ,基槽挖泥的单价为80元/m ,当增加工程量超过合同约定工程量20%的时候,超过部分进行单价调整,按照合同价的90%计算。
选项
问题:1.绘出双代号网络图,并标绘关键路线。2.以上哪个事件可以索赔工期,为什么?3.一共可以索赔多少工期?4.现场土质变化导致的抛石量的增加能否调整单价。如何调整价款,能调整多少?5.总工程费用调整多少
答案
解析
1.[img]/upload/tiku/395/1900251_1.png[/img]2.事件1可以索赔工期,盖板视为甲供材料属于建设单位责任可以索赔。事件2可以索赔工期,变更增加工程量可以索赔。事件3不可索赔工期,施工单位自身原因增加工程量不可索赔。事件4可以索赔工期,应业主要求增加工程量可以索赔。3.事件1导致施工单位盖板吊运工序延误1.5周,但是盖板吊运工序位于非关键线路上,其总时差为14周,所以工期不给延长,可索赔的工期为0周。事件2导致施工单位基床抛石工序增加(36000-30000)/30000×3=0.6周,且基床抛石工序位于关键线路上,其总时差为0周,所以工期给予延长,可索赔的工期为0.6周。事件4导致施工单位基槽挖泥工序增加5000/25000×4=0.8周,且基床抛石工序位于关键线路上,其总时差为0周,所以工期给予延长,可索赔的工期为0.8周。4.不能调整单价,因为增加工程量的比例为:(36000-30000)/30000=20%,合同约定,当增加工程量超过合同约定工程量20%的时候,超过部分进行单价调整,不满足单价调整的条件。基床抛石价款需增加1080000元,计算方法为:(36000-30000)×180=1080000元。5.事件1可索赔的费用为:(30+6)45=1620元;事件2可索赔的费用为:(36000-30000)×180=1080000元;事件4可索赔的费用为:5000×80=400000元施工单位可索赔的费用总计为:1620+1080000+400000=1481620元
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/zxepKKKQ
相关试题推荐
全面调查和非全面调查是根据调查结果所得到的资料是否全面来划分的。( )
只准许外国人去考察、进行技术交流、现场施工等公务活动的一般性对外开放地区为()地
码头是停靠船舶、装卸货物的场所。使用最方便的是()码头。(2006年11月助理
《中华人民共和国洗钱法》规定,金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后,客户交
现有八家百货公司,每个公司人均月销售额和利润率资料如表1所示。 表1 请根据
某地区用随机抽样方法调查了400户居民家庭存款状况,经整理得到表1资料表1{图1
某地区用随机抽样方法调查了400户居民家庭存款状况,经整理得到表1资料表1 请
某地区用随机抽样方法调查了400户居民家庭存款状况,经整理得到表1资料表1 请
普查是一种全面调查,其缺点包括( )。 A.资料包括范围不够系统 B
A公司2012年和2013年12月31日资产负债表、现金流量表部分项目金额如下:
随机试题
9.在完成某种有目的的行动过程中,出现了新的需要和动机,与原有需要和动机发生了
高桩码头工程施工组织设计编制中,主要施工方案的内容有:挖泥、测量、沉桩、构件预制
某汽车生产企业将本企业生产的小汽车作为本企业办公用车,该类型车辆不含增值税售价2
普萘洛尔不能对抗何种心绞痛
在下列引起资产评估的经济活动中,属于产权变动的经济行为是()。
下列对不成文宪法的法律效力,说法正确的是、()
胡女士,50岁,汉族,重庆人,某高校教师.身高160厘米,体重70公斤,血压120/80mm/Hg,总胆固醇5.1mmol/L,餐后两小时血糖10mmol...
可判断某种凝胶为非牛顿流体的条件是A:黏性B:水溶性C:假塑性D:易于制备性E:表面活性
在我国的“分税制”财政管理体制中,中央与地方共享的收入主要包括( )。A:增值税、资源税B:资源税、消费税C:增值税、消费税D:增值税、营业税
“承风”号是中国货轮,“哈里”号是甲国货轮,两船在乙国领海发生碰撞。“承风”号返回中国后,“哈里”号所有人在中国某海事法院对“承风”号所属公司提起侵权损害...