首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
【背景资料】某变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,
【背景资料】某变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,
免费考试题库
2019-12-17
18
问题
【背景资料】某变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划,
在施工中发生了以下事件:事件1:由业主采购的GIS开关设备提前进场,施工单位参加开箱清点,并增加保管费6000元;事件2:在工作B安装过程中,施工单位因人员与安装设备调配问题,使工作B延长了5天,发生费用2万元;事件3:在工作G安装中,由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配,施工单位为调整内外线路,使工作G延误10天,发生费用4万元;事件4:在对工作完成后的验收检验时,发现设备接线位置有误,经检查,是由于电气接线图中接线位置标注错误所致,施工单位进行返工,使工作I延误10天,发生费用3万元。以上事件发生后,施工单位及时向业主提出了索赔。【问题】1.该安装调试计划工期为多少?哪些工作为关键工作?2.如何处理上述各项事件的索赔要求?3.施工单位能获得多少工期和费用补偿?4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致,产生合同争议,可以通过什么方式处理和解决?
选项
答案
解析
1.安装调试计划工期为120天。关键工作为工作B、E、G、I。2.索赔要求的处理是:对于事件1:因业主将设备提前进场,所以增加的保管费用由业主承担,补偿费用6000元。对于事件2:施工单位因人员与安装设备调配问题造成的费用增加和工期延长,属于施工单位的责任,不予赔偿。对于事件3:业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配属于业主责任,造成的工期延长和费用增加应予补偿,补偿额4万元,补偿工期10天。对于事件4:电气接线图中标注错误,属于业主责任,费用和工期应予以补偿,补偿额3万元,补偿工期10天。3.施工单位可获得的费用补偿为0.6万元+4万元+3万元=7.6万元。工期补偿为10天+10天=20天。4.解决方式:请第三方调解;按合同约定的仲裁条款申请仲裁;向有管辖权的法院诉讼。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7I69KKKQ
相关试题推荐
甲公司20×8年3月31日与乙公司签订一项不可撤销的销售合同,将其不再使用的厂房
2×17年1月1日,甲公司经批准发行10亿元优先股。发行合同规定:(1)期限5年
甲公司2×19年12月3日与乙公司签订产品销售合同。合同约定,甲公司向乙公司销售
A公司和B公司有关债务重组资料如下:A公司销售给B公司一批库存商品,款项尚未收到
甲公司和乙公司签订一项资产置换合同,甲公司以其生产的一批存货(置换日即满足收入确
2×18年10月,A公司决定和B公司进行非货币性资产交换,有关资料如下: (1
依据收入准则,下列对于合同存在形式说法正确的有( )。
甲公司为一家篮球俱乐部,2×17年1月与乙公司签订合同,约定乙公司有权在未来两年
甲公司与乙公司同时签订了三份合同,下列各种情况下,甲公司应将这三份合同合并为一份
下列各事项中,会引起企业与客户的合同中约定的对价金额发生变化的有( )。
随机试题
下列风险管理的步骤中,()的目的是为了对带来不同程度损失的风险采取不同的对策。
锅炉蒸汽管路冲洗吹洗的对象包括()。
下列明清作家与其戏曲作品,对应不正确的是
尿红细胞形态学检查可判断()A.肾源性与非肾源性血尿B.感染与非感染性血尿C.原发与继发性肾小球疾病D.肾炎与肾病性血尿E.泌尿系畸形与肿瘤性血尿
马克思关于人的全面发展的学说的主要内容是什么?
以下哪项不是导致便秘的常见原因A.胃火B.肝胃不和C.阴血不足D.津亏E.肝火上炎
中药的剂量一般是指A:单味药成人一次量B:单味药成人一日量C:单味药小儿一日量D:一剂药的分量E:单味药小儿一次量
为研究45岁以上男性体重指数(BMI)>25者糖尿病患病率是杏高于体重指数<25的人群,某医师将资料汇总如下表 统计学检验的检验假设(无效假设)...
水溶性维生素的特点是A.它们都是异戌二烯的衍生物B.在食物中与脂类共存C.吸收后以维生素-清蛋白结合形式运输D.可储备于肝备用E.容易随尿排出
建设工程项目进度计划,按不同深度构成的计划系统包括()等。A.总进度规划B.实施性进度计划C.项目子系统进度规划D.控制性进度规划E.项目子系统中