首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
1.背景 某建筑安装公司承包了某机场航站楼某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李处理系统的建设工程,合同中约定于7月29日之前由机场方提供220V、500...
1.背景 某建筑安装公司承包了某机场航站楼某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李处理系统的建设工程,合同中约定于7月29日之前由机场方提供220V、500...
admin
2020-12-24
34
问题
1.背景
某建筑安装公司承包了某机场航站楼某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李处理系统的建设工程,合同中约定于7月29日之前由机场方提供220V、500kW的电源,以便该公司从即日起进行系统联调。但由于该地区今年气候异常炎热,电力紧张,市供电局决定推迟到8月1日再为机场提供该部分电力。因乙方工程安装部分已经结束,只等联调,故机场方希望建筑安装公司停工3d,以弥补这几日其他项目电力供应的不足。
2.问题
(1)若要求该建筑安装公司停工,机场方应进行哪些工作,接到停工通知后该建筑安装公司应进行哪些工作?
(2)停工造成的费用应由哪一方来承担?
选项
答案
解析
(1)机场方应向该公司提出停工要求后48h之内提出处理意见。该建筑安装公司按机场方要求停止施工,妥善保护好已完成的工程,直到机场代表向其提出复工要求后,再复工。 (2)此次停工是因机场方供电不到位造成的,是机场方的责任,由机场方承担因停工造成的经济损失,并应允许工期顺延。 建设工程施工合同管理规定:甲方代表应按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24h内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48h内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/B3I8KKKQ
相关试题推荐
某女员工小张,善武,刚直,爱打抱不平。一次,单位的两名男员工欺负一名女员工,被她暴打一顿。公司规定,凡打架者均作开除处理。你对这件事的看法是()。 A....
公司对员工上岗时的着装有明确而严格的规定,某员工忙中穿错了服装,结果因违犯规定而被扣除当月奖金。对此,员工中存在几种不同看法,你的看法是()。 A.公...
某公司是以原有三家电气维修厂组建的新企业,公司新领导根据未来发展的需要,决定面向社会公开招聘一批专业技术设计和研发人才。由于公司人力资源部是以原有企业劳动...
玻璃制品公司下属各生产厂自2010年推行累进综合工资制以来,取得十分明显的经济效益,产品品质直线上升,受到客户的好评。其累进计件工资制的工资核算标准,如表...
劳动者无故与单位解除劳动合同,对用人单位造成损失的应承担赔偿用人单位的损失包括()。 A.用人单位招收录用所支付的费用 B.用人单位支付的培训费 ...
员工试用合同包括()等内容。 A.员工在试用期的薪酬B.员工在试用期应接受的培训 C.员工在试用期应享受的权利D.员工试用期被延长的条件 E....
IBM公司,选人用人的标准包括() A.具有逻辑分析能力和适应环境能力 B.拥有团队协作精神和创新能力 C.具有敢于对公司上司说“不”的勇气 D....
劳动法规定一年期劳动合同试用期限不得超过()。 A.1个月B.3个月C.6个月D.8年
你按照公司上司要求接受一项任务,但你发现上司对任务性质的理解存在严重偏差,如果按照上司的要求开展工作,肯定会导致质量问题,你会()。 A.反复核查后找...
某公司是国内一家民营医药企业,为应对新产品上市导致的人员紧缺,在全国各地招聘了60名刚毕业的大学生。为了使这些新员工尽快适应工作,该公司人力资源部对这些新...
随机试题
大型民族管弦乐队的编制是( )。
护栏玻璃应使用公称厚度不小于()mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。
舌感受味觉的纤维走行在()
一患者以左侧颞下颌关节开口末、闭口初期弹响就诊。关节检查发现张口度达5.5cm
柏拉图主张按照儿童心理发展的规律对儿童进行分阶段教育。()
女性,26岁,关节痛反复发作年余,伴血沉增快,间断服用泼尼松后好转,停用泼尼松半年后,出现低热,面部蝶形红斑,下肢水肿就诊。实验室检查:血红蛋白70g/L...
男孩,6岁,右臀注射后3天,疼痛,表面不红,有压痛应诊断为A.臀部疖B.臀部肌肉损伤C.臀部结核D.臀部脓肿E.血肿机化
我国社区教育的主要类型有()。A.以学校为主体的社区教育B.以教师为主体的社区教育C.以学生为主体的社区教育D.以社区为中心的社区教育E.以家庭为主体
甲因绑架罪被判处有期徒刑12年。入狱后,甲认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现。根据刑法规定,对甲应如何处理?( )A.既可以减刑,也可以假释B.可以减
被告人林某,某市国有中天股份有限公司经理。2009年该市检察院收到一封检举信,揭露该公司逃税100万元的事实。检察院经调查后,认为该公司确有逃税事实,依...