首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
某工程施工合同中规定,合同工期为30周,合同价为827. 28万元(含规费38万
某工程施工合同中规定,合同工期为30周,合同价为827. 28万元(含规费38万
书海库
2020-05-20
43
问题
某工程施工合同中规定,合同工期为30周,合同价为827. 28万元(含规费38万元), 其中,管理费为直接费(分部分项工程和措施项目的人工费、材料费、机械费之和)的18%, 利润率为直接费、管理费之和的5%,营业税税率、城市维护建设税税率、教育费附加税率 和地方教育附加费率分别为3%、7%、3%和2%,因通货膨胀导致价格上涨时,业主只对人工费、主要材料费和机械费(三项费用占合同价的比例分别为22%、40%、 9%)进行调整,因设计变更产生的新增工程,业主既补偿成本又补偿利润。该工程的D工作和H工作安排便用同一台施工机械,机械每天工作一个台班,机械台班单价为1000元/台班,台班折旧费为600元/台班,施工单位编制的施工进度计划,如图4.1 所示。
施工过程中发生如下事件:軎件1:考虑物价上涨因素,业主与施工单位协议对人工费、主要材料费和机械费分别上调 5%、6%和3%。軎件2:因业主设计变更新增F工作,F工作为D工作的紧后工作,为H工作的紧前工作,持续时间为6周。经双方确认,F工作的直接费(分部分项工程和措施项目的人工费、材料费、机械费之和)为126万元,规费为8万元。事件3: G工作开始前,业主对G工作的部分施工图纸进行修改,由于未能及时提供给施工单位,致使G工作延误6周。经双方协商,对仅因业主延迟操供的图纸而造成的工期延误,业主按原合同工期和价格确定分摊的每周管理费标准补偿施工单位管理费。上述事件发生后,施工单位在合同规定的时间内向业主提出索赔并操供了相关资料。【间题】1、事件1中,调整后的合同价款为多少万元?2、事件2中,应计算F工作的工程价款为多少万元?3、事件2发生后,以工作表示的关键线路是哪一条?列示计算应批准延长的工期和可索赔的费用(不含F工程价款)。4、按合同工期分摊的每周管理费应为多少万元?发生事件2和事件3后,项目最终的工期是多少周?业主应批准补偿的管理费为多少万元?(列出具体的计算过程,计算结果保留两位小数)
选项
答案
解析
1、调整后的合同价款=827.28X [ (1-22%-40%-9%)+22%X (1+5%) +40%X (1+6%) +9%X (1+3%) ] =858.47 万元2、税率=1/[1-3%- (3%X 7%) -3%X (3%+2%) ] -1=3.48%F 工作的工程价款=[126X (1+18%) X (1+5%) +8]X (1+3.48%) =169.83 万元3、事件2发生后,关键线路为:B-D-F-H应批准延长的工期为:(7+15+6+5)-30=3周 可索赔的费用:原计划H工作最早开始时间是第24天,增加F工作后H工作的最早开始时间是第28天,可索赔的机械窝工时间28-24=4周,窝工机械费:4X7X600=16800元4.原合同价款中管理费=827. 28X (22%+40%+9%) X 18%=105. 73万元 每周分摊管理费=105. 73 /30=3. 52万元事件2、3发生后,最终工期是36周,因为题目中所给条件“对仅因业主延迟提供的图纸而造成的工期延误”,事件2发生后,合同工期是33周,事件3发生后,应补偿工期36-33=3 周,应补偿管理费=3. 52X3=10. 56万元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/BuPEKKKQ
相关试题推荐
工程建造合同按项目单位愿意采用的支付方式,其合同形式可供选择的有()。
基于投保人的利益,为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务,并依法收取佣金的单位
新版《FIDIC合同条件》(1999年第1版)包括()。
合同金额在限额以内,需要较长时间陆续完成的系列咨询服务项目,并符合()的情形
根据《质量管理体系标准》的规定,建立和实施质量管理体系的程序,通常包括()等阶
在()管理模式下,项目单位主要是通过合同约定与参加管理各方发生关系。
根据我国相关法律、法规的规定,作为企业的工程咨询单位,需要到咨询单位所在地的(
根据《注册咨询工程师(投资)执业资格考试实施办法》的规定,获工程技术类或工程经济
工程设计、筹资融资、对外谈判、项目招标、签订合同、征地拆迁,以及移民安置、施工准
该咨询工作计划的完成时间为多少周?为保证合同按期完成,应重点控制哪些关键工作
随机试题
按区域划分目标市场,城市市场可以分为()。A、商业区市场B、工业园区市场C、大中院校市场D、文化区市场E、社区市场A,B,D,E
(75-76题共用备选答案) A.糖的种类 B.苷元的种类 C.苷的分子量
首席风险官应当在每季度结束之日起()个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提
以下选项错误的是
房地产经纪人员和房地产经纪机构在进行房地产经纪活动时,应遵循()原则。
甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案,人民法院立案审理。在庭审中,甲方未经法庭许可中途
A.MnO2-4、MnO2、Mn2+ B.Mn2+、MnO2-4、MnO2 C.MnO2-4、Mn2-、MnO2 D.MnO2、MnO2-4、Mn2A.M
.家徒四壁:一贫如洗:生活A.铄石流金:骄阳似火:天气B.鱼龙混杂:良莠不齐:物品C.富丽堂皇:鳞次栉比:房屋D.道貌岸然:风华正茂:性格
根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》,关于水质预测数学模式选用,说法正确的有()。A:弗一罗模式适用于预测各种河流混合过程段以内的断面平均水质B:河流充分
工程设备检查验收前,设备安装单位应提交设备检查验收方案,包括( ),经专业监理工程师审查同意后实施。A.验收方法B.机械的维修保养记录C.质量标准D.验