2. 考公考编
  3. 某施工企业于2016年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前1周

某施工企业于2016年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前1周

恬恬2020-05-20  54
问题 某施工企业于2016年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前1周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2016年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2016年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（　　）。A.2016年3月5日B.2016年3月12日C.2016年3月20日D.2016年4月10日
选项
答案A
解析本题考核的是竣工日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/C9SpKKKQ
相关试题推荐
随机试题