首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程项目,业主通过招标方式确定了承包商,双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。该工程共有10个分项工程,工期150天,施工期为3月3日至7月30日。...
某工程项目,业主通过招标方式确定了承包商,双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。该工程共有10个分项工程,工期150天,施工期为3月3日至7月30日。...
admin
2020-12-24
16
问题
某工程项目,业主通过招标方式确定了承包商,双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。该工程共有10个分项工程,工期150天,施工期为3月3日至7月30日。合同规定,工期每提前1天,承包商可获得提前工期奖1.2万元;工期每拖后1天,承包商需承担逾期违约金1.5万元。开工前承包商提交并经审批的施工进度计划,如图4.1所示。
图4.1 施工进度计划
该工程如期开工后,在施工过程中发生了经监理人核准的如下事件:
事件1:3月6日,由于业主提供的部分施工场地条件不充分,致使工作B作业时间拖延4天,工人窝工20个工日,施工机械B闲置5天(台班费:800元/台班)。
事件2:4月25日~26日,当地供电中断,导致工作C停工2天,工人窝工40个工日,施工机械C闲置2天(台班费:1000元/台班);工作D没有停工,但因停电改用手动机具替代原配动力机械D使工效降低,导致作业时间拖延1天,增加用工18个工日,原配动力机械D闲置2天(台班费:800元/台班),增加手动机具使用2天(台班费:500元/台班)。
事件3:按合同规定由业主负责采购且应于5月22日到场的材料,直到5月26日清晨才到场;5月24日发生了脚手架倾倒事故,因处于停工待料状态,承包商未及时重新搭设;5月26日上午承包商安排10名架子工重新搭设脚手架;5月27日恢复正常作业。由此导致工作F持续停工5天,该工作班组20名工人持续窝工5天,施工机械F闲置5天(台班费:1200元/台班)。
截止到5月末,其他工程内容的作业持续时间和费用均与原计划相符。承包商分别于5月5日(针对事件1、2)和6月10日(针对事件3)向监理人提出索赔。
机械台班均按每天一个台班计。
<1>、分别指出承包商针对三个事件提出的工期和费用索赔是否合理,并说明理由。
<2>、对于能被受理的工期索赔事件,分别说明每项事件应被批准的工期索赔为多少天。如果该工程最终按原计划工期(150天)完成,承包商是可获得提前工期奖还是需承担逾期违约金相应的数额为多少
<3>、该工程架子工日工资为180元/工日,其他工种工人日工资为150元/工日,人工窝工补偿标准为日工资的50%;机械闲置补偿标准为台班费的60%;管理费和利润的计算费率为人材机费用之和的10%,规费和税金的计算费率为人材机费用、管理费与利润之和的9%,计算应被批准的费用索赔为多少元。
<4>、按初始安排的施工进度计划,如果该工程进行到第6个月末时检查进度情况为:工作F完成50%的工作量;工作G完成80%的工作量;工作H完成75%的工作量;在图4.1中绘制实际进度前锋线,分析这三项工作进度有无偏差,并分别说明对工期的影响。
选项
答案
解析
【1】 事件1:索赔失效,因为承包商提出索赔时间超过了有关规定的时效期(28天)。 事件2:索赔合理,因为这是应由业主承担的风险事件。 事件3:针对业主负贵采购的材料未按时到场而提出的费用索赔合理,因为这是应由业主承担的风险事件;针对脚手架倾倒提出的索赔不合理,因为这是应由承包商承担的风险事件。 【2】 (1)事件2:C、D都是关键工作,且两者是平行工作,工期索赔2天 (2)事件3:不能获得工期索赔,因为F的总时差10天,大于延误的时间。 累计工期索赔=2+0=2(天) (3)承包商可获得提前工期奖。 数额为=(150+2-150)×1.2=2.4(万元)。 【3】 费用索赔 事件1: 超过索赔期限,费用索赔不能被监理工程师批准。 事件2: 窝工费用索赔:(40×150×50%+2×1000×60%)×(1+9%)=4578.00(元) 新增工作索赔:(18×150+2×500)×(1+10%)×(1+9%)+(2×800×60%)×(1+9%)=5482.70(元) 事件3:(4×20×150×50%+4×1200×60%)×(1+9%)=9679.20(元) 应被批准的为:4578+5482.7+9679.20=19739.9(元) 【4】
图4.1 施工进度计划图 (1)F工作拖延20天,影响紧后工作I最早开始时间20天,其有10天总时差,所以影响总工期10天。 (2)G无进度偏差,对工期无影响。 (3)H工作延误10天,其有10天的总时差和自由时差,对紧后工作和总工期都无影响。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/CECaKKKQ
相关试题推荐
物业管理的招标领导小组成立后的首要任务是()A:向社会发布招标公告B:编制一套招标文件C:成立评标委员会D:发放招标文件及有关设计图纸、技术资料等
投资者进行房地产投资的主要目的是()A:实现业主总体利益的最大化B:实现物业各期净收益最大化C:实现房地产价值最大化D:使投资者财富最大化
写字楼、零售商业等收益性物业完全可以像一个一般的工商企业那样,通过()活动.为业主或投资者创造利润和回报。A:物业运行管理B:物业经营管理C:物业服务管理
零售商业物业的机构设置中,督促相关部门解决与客户投诉有关的问题应由()负责。A:财务部B:工程部C:安保部D:物业部
物业经营管理的常规工作中,一般分配公共成本的方式是按照()面积占物业总面积的比例计算。A:经营场所B:单个租户的承租C:单位建筑D:室内有效使用
房屋租赁合同中,承租人应当按照合同规定交纳租金,不得拒交或拖欠,承租人如拖欠租金,出租人有权收取()A:超额租金B:滞纳金C:利润回报D:百分比租金
房屋租赁合同签订后,要到当地房地产行政主管部门()。A:注册B:审核C:登记备案D:批准
任意抽样调查的方法属于市场调查中的()调查方式。A:随机抽样B:判断抽样C:非随机抽样D:配额抽样
资产管理相比较传统物业管理来讲()。A:涉及面窄B:利润水平高C:重视业主满意度D:技术水平高
在零售商业物业经营管理中,业主将商业运营业务以外的商业物业管理责任全面委托给物业服务企业,这种管理模式是()。A:部分委托B:业主自管C:全面委托D:委托
随机试题
一诊断为尿瘘的妇女为明确瘘孔部位,下列检查中应除外 A、亚甲蓝(美蓝)试验
下列关于固定支架说法错误的是()。
据《建筑施工场界环境噪声排放标准)),某建筑物施工时,场界距噪声敏感建筑物较近
某施工单位拒不履行法院生效判决,现查明该单位在银行账户存有一笔款项,则法院可采取
教学目标是教育者在教育教学过程中,在完成某一阶段工作时,希望受教育者达到的要求或产生的变化结果,它与教育目的、培养目标之间是____的关系。
( )是判断某种活动是否是幼儿游戏的重要条件。A.教师是否给予指导B.是否有明确的目的C.活动是否多样化D.幼儿是否在自主活动
面对新的形势,深化供给侧结构性改革,建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在()上。A.虚拟经济 B.共享经济 C.实体经济 D.生态经济
骨髓中多见细胞大小不一,一般直径为15~30μm,胞质丰富,染蓝色或灰色,含多量大小不等的嗜苯胺蓝颗粒,紫红色而密集,多分布于胞质的一端、核周围或遮盖胞核...
有辐射热源存在时,在现场测定气温时应用( )A.黑球温度计B.干湿球温度计C.通风温湿度计D.水银温度计E.酒精温度计
如果违反了期货市场套期保值的()原则,则不仅达不到规避价格风险的目的,反而增加了价格风险。A商品种类相同B商品数量相等C月份相同或相近D交易方向相