首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景资料 某沉箱重力式码头工程,其主要施工工序如下: 建设单位与施工单位甲有
背景资料 某沉箱重力式码头工程,其主要施工工序如下: 建设单位与施工单位甲有
天天题库
2019-12-17
39
问题
背景资料某沉箱重力式码头工程,其主要施工工序如下:
建设单位与施工单位甲有施工合同,建设单位将混凝土盖板预制分包给了其子公司乙。施工中发生如下事件:(1)由于混凝土盖板养护不够导致耽误工期1.5 周,甲公司配合工日30 个,窝工6 工日;(2)由于现场土质变化,使得抛石量由30000m3 变到了36000m3;(3)施工单位为了使沉箱安放得更稳定,把基床整平工作外扩0.5m,结果多了300m3的抛石量;(4)在施工结束前,甲方派其到旁边一个合同外项目施工,增加了基槽挖泥工作量5000m3,原项目的工作量为25000m3。合同约定,人工费45 元/工日,基床抛石的单价为180 元/m3,基槽挖泥的单价为80 元/m3,当增加工程量超过合同约定工程量20%的时候,超过部分进行单价调整,按照合同价的90%计算。问题:以上哪个事件可以索赔工期,为什么?
选项
答案
解析
事件1 可以索赔工期,盖板视为甲供材料属于建设单位责任可以索赔;事件2 可以索赔工期,变更增加工程量可以索赔;事件3 不可索赔工期,施工单位自身原因增加工程量不可索赔;事件4 可以索赔工期,应业主要求增加工程量可以索赔。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/N75lKKKQ
相关试题推荐
新课程背景下教师的教学行为发生哪些变化
阅读下列材料,并回答问题。 我国学者通过调查,归纳出中学生喜欢的教师特征如下:
原始凭证是编制记账凭证的依据,是会计核算最基础的原始资料。( )
X公司2016年9月份的余额试算平衡表如下: 余额试算平衡表 补充资
2016年5月初,甲企业“银行存款”和“短期借款”账户余额如下表(单位:元):
资料中B公司应对( )承担保证责任。查看材料
会计人员发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的,应当立即向单位负责人报告
某商业企业属于增值税小规模纳税人,5月份有关购销业务如下:(1)购进服装160
会计资料的真实性是指会计资料所反映的结果应当同单位实际发生的经济业务的结果相一致
矿业工程竣工资料分为工程质量验收评定资料、工程质量控制资料、工程安全与功能检验资
随机试题
下列关于商业银行信用风险预期损失的说法不正确的是()。 A.预期损失是商业银
与胃癌发病无关的因素是
2017年3月3日,甲、乙、丙签订投资协议设立海虹公司、约定每人各认缴出资30万
甲、乙、丙分别是某一审民事案件的原告、被告和有独立清求权的第三人。在庭审过程中,
当设计无要求时,后张预应力混凝土结构底模拆除的时间规定是()。
报告期水平与某一固定时期水平之差是()。
下列属于5~6岁儿童的特征的是() A、认识依靠行动B、开始掌握认知方法C、开始接受任务D、最初步的生活自理
对罗斯托认为的关键的起飞阶段所必须具备的必要条件表述正确的选项包括()。A:生产投资率从5%或不足5%提高到超过国民收入的15%B:选定一个或几个主导部门,
下列关于实体法要素中计税依据的说法,不正确的是()。A.计税依据是征税的目的物B.计税依据是从量的方面对征税所作的规定C.当计税依据表现为价值形态时,课税
自2018年10月1日起,对向市场监管部门申请简易注销的纳税人,符合下列( )情形的,可免予到税务机关办理清税证明,直接向市场监管部门申请办理注销登记。A、未办