首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位
Loveyou
2019-12-17
31
问题
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工施工单位的报价单(部分)见下表。
工程施工到第4末周时进行进度检查,发生如下事件: 事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840m3,工作持续时间未变。 事件2:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。 事件3:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。 事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。 【问题】 1.根据第4周末的检查结果,在上述施工进度计划图中绘制实际进度前锋线,逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。 2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么? 3.施工单位是否可以就事件2、事件4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少? 4.事件3中C工作发生的费用如何结算? 5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
选项
答案
解析
1.实际进度前锋线如下图所示。[img]/upload/tiku/46/5607186_1.png[/img]根据上图中实际进度前锋线,分析如下: (1)工作B拖后1周,因工作B总时差为1周,所以不影响工期。 (2)工作C拖后1周,因工作C总时差为3周,所以不影响工期。 (3)工作D拖后2周,因工作D总时差为0(或D为关键工作),所以影响工期2周。 2.批准工程延期2周。理由:施工中发现地下文物造成D工作拖延,不属于施工单位原因。 3.(1)事件2不能索赔费用,根据《标准施工招标文件》中应给承包人补偿的条款可知,因异常恶劣的气候造成施工单位机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。 (2)事件4可以索赔费用,根据《标准施工招标文件》中应给承包人补偿的条款可知,因施工中发现地下文物属非施工单位原因。 (3)可获得的费用为4×100+1200=1600(元)。 4.不予结算,因施工单位对C工作的费用没有报价,故认为该项费用已分摊到其他相应项目中。 5.施工单位可以得到的结算款为: A工作:840×300=25.20(万元); B工作:1200×25%×320=9.60(万元); D工作:4×100+1200=1600(元)=0.16(万元); 小计:25.20+9.60+0.16=34.96(万元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Oq5lKKKQ
相关试题推荐
便秘是指两次排便时间间隔
口服有机磷杀虫药,中毒症状发生时间是
确诊急性胃炎时所做的内镜检查宜在出血发生后什么时间范围进行
病毒性心肌炎的心肌症状出现的时间是
驱虫药和泻下药的服用时间是
《中华人民共和国义务教育法》规定,具体负责义务教育实施工作的是( )。
《中华人民共和国教育法》规定:学校及其他教育机构进行教学,应当推广使用全国通用的
《中华人民共和国教师法》第六条规定,每年__________(时间)为教师节。
获得2014年度国家最高科技奖的是中国工程物理研究院高级科学顾问()。
原始凭证不得涂改、刮擦、挖补,原始凭证金额有错误的,应当由出具单位更正,并在更正
随机试题
对照的类型包括随机对照、非随机同期对照和()
当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定向负责执行的人民法院提出书面异议,法院
根据国家地区产业结构调整规划,当前我国东部地区产业结构调整的方向之一是()
牛黄有的表面有一层黑色光亮的薄膜,习称 A.“乌金衣”B.“挂甲”C
结核病全身中毒症状中哪项最多见A.疲乏无力B.失眠C.夜间盗汗D.发热E.体重减轻
驾驶机动车通过这段山区道路要靠路中心行驶。
人体在补钙时,应同时服用()。 A.维生素AB.维生素BC.维生素CD.维生素D
司马迁《史记》作为纪传体史学著作,其叙事是()记载历史的。 A.以历史事件为中心 B.以朝代更迭为中心 C.以历史人物为中心 D.以作者的历...
单位结算账户中,()是存款人的主办帐户。A.一般存款帐户B.基本存款帐户C.专用存款帐户D.临时存款帐户
房源的初始价格是由( )决定的。A、业主B、购买方C、房地产经纪公司D、代理人