首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
在工程建设施工阶段,某承包商承包了一项大型建设工程的设计和施工任务,该承包商在施
在工程建设施工阶段,某承包商承包了一项大型建设工程的设计和施工任务,该承包商在施
书海库
2019-12-17
13
问题
在工程建设施工阶段,某承包商承包了一项大型建设工程的设计和施工任务,该承包商在施工过程中能够提出工程延期的条件是( )。 A、施工设计图纸未按时提交 B、公用供电网停电 C、施工机械未按时进场 D、分包商返工 E、施工场地未按时提供
选项
答案
BE
解析
本题考查的是工程延期的申报与审批。由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间:①监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;②合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;③异常恶劣的气候条件;④由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;⑤除承包单位自身以外的其他任何原因。参见教材P133。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/S7rfKKKQ
相关试题推荐
甲大学与乙公司签订建设工程施工合同,由乙为甲承建新教学楼。经甲同意,乙将主体结构
甲公司与乙公司签订建设工程施工合同,将工程发包给乙公司施工,约定乙公司垫资100
甲设计并雕刻了一尊造型别致的雄狮,置于当街店门口招揽顾客。下列哪一选项是正确的?
下列哪一选项中法院的审判行为,只能发生在开庭审理阶段?
庭审过程中,被告人赵某指出,公诉人的书记员李某曾在侦查阶段担任鉴定人,并据此要求
在审判阶段,法院认为被告人某甲有毁灭证据的可能,遂决定逮捕某甲。关于该案逮捕程序
经甲公司申请,市建设局给其颁发建设工程规划许可证。后该局在复核中发现甲公司在申请
甲系私营速递公司卸货员,主要任务是将公司收取的货物从汽车上卸下,再按送达地重新装
某施工工地升降机操作工刘某未注意下方有人即按启动按钮,造成维修工张某当场被挤压身
县环保局以一企业逾期未完成限期治理任务为由,决定对其加收超标准排污费并处以罚款1
随机试题
相较于在劳务市场招募零散的劳动力,承包人选择成建制劳务公司法人劳务分包具有( )
下列哪类属于癫痫持续状态 A.全面强直阵挛性发作频繁发生,持续24小时 B.
常用建筑幕墙平板形预埋件中的锚板宜采用( )。 A、HPB235? B、HR
投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(
下列关于政治制度对行政体制的影响表述正确的是()。
预防甲状腺功能减退症黏液水肿性昏迷的关键是
关于土石方填筑正确的意见是()。A.不宜采用同类土填筑B.从上至下填筑土层的透水性应从小到大C.含水量大的黏土宜填筑在下层D.硫酸盐含量小于5%的土不能使
前瞻性队列研究与回顾性队列研究的区别在于A.研究观察的方向B.作为观察终点的事件在研究开始时是否已发生C.确定暴露因素的时间D.是否设立对照组E.是否随
《货币市场基金监督管理办法》第l0条规定:“对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当()进行收益分配。
原始医药文献有A.国内外期刊B.用药分析资料C.临床研究论文D.药物不良反应资料E.《中国药学年鉴》