首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包
背景某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包
Loveyou
2019-12-17
55
问题
背景某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件:事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。事件二:幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板,考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质,幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》,保修期限为一年。问题(1)事件一中,幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?(2)事件二中,总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理?为什么?(3)事件三中,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?重新检验的费用应由谁负责?(4)指出事件四中《房屋建筑工程质量保修书》中的保修期限的错误,说明理由并修正保修期限。
选项
答案
解析
(1)可以。理由:因为《合同法》第283条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失,所以幕墙公司的要求是合理的。(2)合理。理由:因为幕墙公司是分包单位,《合同法》禁止分包单位将其承包的工程再分包。幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合同,应予解除。(3)不可以。《建设工程施工合同(示范文本)》(CF-2013-0201)通用条款第18条规定:“无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新覆盖或修复”。如果重新检验合格,费用应由发包人承担并相应顺延工期;检验不合格,费用和工期延误均应由承包人负责。(4)幕墙属于装修工程,《房屋建筑工程质量保修办法》(原建设部令第80号)规定,其最低保修期限为2年。幕墙工程又有外墙面的防渗漏问题,对于它的防渗漏,最低保修期限为5年。本工程《保修书》约定的保修期限错误。按照《房屋建筑工程质量保修办法》(原建设部令第80号)规定,本工程保修期限应为2年,墙面防渗漏保修期限应为5年。本工程的《保修书》中质量保修内容、期限均违反规定,应责令改正并处以罚款。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZyilKKKQ
相关试题推荐
培土路肩施工流程为:备料→推平→平整→X→Y→平整→碾压,其中X、Y工序分别是
采用滑模摊铺机施工法铺筑连续配筋混凝土路面时,布料最适合采用()2016年
高速公路沥青混凝土路面的下封层一般宜采用的施工方法有()。2015年
关于级配碎石基层施工的说法,正确的是()。2013年
沥青贯入碎石基层施工步骤包括:①撒布主层集料;②压路机碾压;③浇洒沥青;④撒布嵌
沥青贯入式路面的施工工序代号如下:①撒布主层集料;②浇洒第一层沥青;③采用6~8
不适用于卵石、漂石地质条件下灌注桩钻孔施工的机械有()。2015年
根据《高速公路施工标准化技术指南》,预制桥梁梁板台座底模应采用()。2014年
根据《公路工程标准施工招标文件》(2009年版),组成合同的各项文件包括:①中
根据《公路工程标准施工招标文件》,下列各项构成合同文件的有()。2015年
随机试题
对不同化合物采样时,采样量下限是根据什么确定的 A.卫生标准规定的最高允许浓度
中厚皮片包括有
关于经济制度与宪法的关系,下列哪一说法是错误的?()
下列有关Hb的叙述哪项不正确 AHb是一条多肽链和一个血红素结合而成,其氧解
张先生,50岁,25年吸烟史,本人无糖尿病,血压150/90mmhg,体质指数25,总胆固醇5.46mmol/L,经常用冠心病和脑卒中综合危险度评估波对张...
某火力发电厂装有2台600MW机组,发电机电压为22kV,以发电机变压器组接至500kV配电装置。高压厂用变压器从主变压器低压侧引接,请回答如下问题。 ...
具有光化学毒性的中药化学成分类型是A.多糖B.无机酸C.鞣质D.呋喃香豆素E.五环三萜
收益性物业管理中的税前现金流=潜在毛租金收入-空置和收租损失+其他收入-经营费用-抵押贷款还本付息-准备金。()
下面有3篇短文,每篇短文后有5道题。请根据短文内容,为每题确定1个最佳选项。 WeavingwithLight IntheS...
除有特殊情况需要延长的,人民法院审理行政上诉案件,应当在()内作出终审判决。A、受理之日起2个月B、受理之日起3个月C、收到上诉状之日起2个月D、收到上