首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景资料:某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础
背景资料:某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础
昕玥
2019-12-17
16
问题
背景资料:某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方需外运至指定地点。建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位,并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同。施工总承包单位进场后按合同要求提交了施工总进度计划,如图所示(时间单位:月),并经过监理工程师审查和确认。
施工总进度计划网络图合同履行过程中,发生了下列事件:事件一:施工总承包单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械,编制了土方施工方案。事件二:基础工程施工完成后,在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见基础上,施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人、总监理工程师进行了分部工程验收。事件三:当施工进行到第5个月时,因建设单位设计变更导致工作B延期2个月,造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元。施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。1.施工总承包单位提交的施工总进度计划的工期是多少个月?指出该工程总进度计划的关键线路(以节点编号表示)。2.事件一中,施工总承包单位选择土方施工机械的依据还应有哪些?3.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),事件二中,施工总承包单位项目经理组织基础工程验收是否妥当?说明理由。本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员?4.事件三中,施工总承包单位的三项索赔是否成立?并分别说明理由。
选项
答案
解析
1.(本题3分)施工总承包单位提交的施工总进度计划的工期是18个月(1分)。该工程总进度计划的关键线路为①→②→④→⑥→⑧→⑨→⑾→⑿(2分)。2.(本题4分)事件1中,施工总承包单位选择土方施工机械的依据还应有:开挖深度、地质、地下水情况、土方量、运距、工期要求。3.(本题7分)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),事件2中,施工总承包单位项目经理组织基础工程验收不妥当。理由:应由总监理工程师组织基础工程验收(2分)。本工程地基基础分部工程验收还应包括的人员:总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术负责人等(5分)。4.(本题6分)事件3中,施工总承包单位的三项索赔是否成立的判断理由。(1)施工机械停工损失费13000元的索赔成立。理由:由设计变更引起的,应由建设单位承担责任(2分)。(2)施工机械操作人员窝工费2000元的索赔不成立。理由:施工机械操作人员窝工费已包括在施工机械停工损失费中(2分)。(3)延期2个月的工期索赔不成立。理由:工作B有2个月的总时差,延长2个月不会影响总工期(2分)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/b1ilKKKQ
相关试题推荐
(2011年真题)降水工程说法正确的是()。
钻孔灌注桩基础成孔方式有泥浆护壁成孔、干作业成孔、护筒(沉管)灌注桩及爆破成孔。
(2015年真题)地下水位以下土层的桥梁基础施工,不适宜采用成桩设备是()。
(2013年真题)《城市道路工程施工与质量验收规范》中规定,热拌沥青混合料路面
输配电架空线路施工工序为:施工测量、基础施工、( )等。2007年
工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容有( )。2012年
下列文件中,属于机电工程注册建造师签章的合同管理文件是()。2014年
下列建设安装工程检验批项目,属于主控项目的检验内容有( )。2012年
公安消防机构与其他单位共同核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计的消防验收属于
机电安装工程的进口设备验收,首先应办理报关和通关手续,经过( )合格后,再按设
随机试题
企业发展战略决定了组织结构的不同模式,以产品为中心设立事业部的大型跨国公司,宜采
用二硫腙法测定铅和镉时,下列哪种方法可以消除彼此干扰()。 A.加入盐酸羟胺保
欲分别测定尿中马尿酸和甲基马尿酸,最合适的检验方法是()。 A.吡啶-苯磺酰氯
下列建设项目中,仅从项目类型上考虑,最适宜采用政府和社会资本合作(PPP)模式建
下列各项中,应当征收印花税的项目有( )。
下列各项关于财政基本职能的说法中正确的有()。
以下对支气管扩张症最有诊断意义的是()
关于发文字号一行,下列说法正确的是:() A.文号应为“A府发(2013)第21号” B.文号应为“A府发(2013)021号” C.此行右边应关于发
其有效成分能祛痰,临床上用于治疗慢性支气管炎的黄酮类化合物是(){图}
合同当事人订立仲裁协议,约定了仲裁机构,发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力,应由()人民法院管辖。A.仲裁机构所在地中级B.仲裁协议签订地基