首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
因不可抗力事件导致人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方承担工期和价款损失的
因不可抗力事件导致人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方承担工期和价款损失的
Loveyou
2019-12-17
25
问题
因不可抗力事件导致人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方承担工期和价款损失的原则是( )。
选项
A.因发生不可抗力时间工期延误的,工期相应顺延B.停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由承包人承担C.发包人、承包人、第三方人员伤亡分别由其所在单位负责,并承担费用D.工程所需清理、修复费用,由发包人承担E.承包人的施工机械设备损坏及停工损失,可以向发包人要求赔偿
答案
AD
解析
因不可抗力事件导致人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方承担价款损失的原则:1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。发承包双方承担工期原则:因发生不可抗力事件导致工期延误的,工期相应顺延。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/d5OEKKKQ
相关试题推荐
药品不良反应评定的方法有微观评价和宏观评价。微观评价是指具体某一不良事件与药物因
研究在特定时间、特定人群中的药物与相关事件的关系的是
用于两种或多种药物治疗方案的选择,可以为总体医疗费用的控制和医疗资源优化配置提供
近日,工商执法人员在检查中发现某团伙成立的“医学研究机构”,每月从外地请一帮“专
近日,工商执法人员在检查中发现某团伙成立的“医学研究机构”,每月从外地请一帮“专
造成旅行社经营风险和损失的直接因素称为()。
旅行社经营过程中某种对经营不利的事件可能会发生的机会称为旅行社经营风险的()
某旅行社产品设计人员在设计产品时充分考虑到旅游客源地地区和旅游目的地地区的民族、
在运输犯人的全程必须有至少()名公安人员负责护送。
在国民经济评价中,下列( )不计入项目的费用。
随机试题
第二次修订后的《中华人民共和国统计法》于( )施行。 A.1983年12月8
广东顺风公司与台湾安怡公司因合同争议诉诸内地法院,施总是安怡公司的主要负责人,杨
适于进餐时服用,可减少脂肪吸收率的药品是()
上前牙冠覆盖下前牙冠超过1/3者称为深覆,其分为三度,Ⅰ度深覆为
按照利率的决定方式不同,可将利率分为()。
楼层地面面层应不易磨损或不易破坏,且表面平整、不起尘,国际通用标准的耐久性一般为
需要调整原有的经验或对新旧经验加以概括,在形成更高一级的认知结构后才发生迁移。这是()A.一般迁移B.同化迁移C.顺应迁移D.重组迁移
某酒精(沸点是78.4℃,熔点是-114.3℃,闪电为13℃)合成厂房,地上1层,建筑高度为5.7m,总建筑面积为4000㎡,划分为一个防火分区,建筑...
体虚多汗者忌用A.寒凉药B.开窍药C.发汗药D.温热药E.涩肠止泻药
某县人民法院审理一起刑事自诉案件,宣判认定了被告人张某故意伤害李某的犯罪行为,并判处张某6个月的拘役和赔偿李某2000元的处罚。法院宣判后,自诉人李...