首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某二级公路项目,经公开招标确定了承包人并按招标文件签订了施工合同。工程开工前承包
某二级公路项目,经公开招标确定了承包人并按招标文件签订了施工合同。工程开工前承包
恬恬
2019-12-17
66
问题
某二级公路项目,经公开招标确定了承包人并按招标文件签订了施工合同。工程开工前承包人编制了施工组织计划并获得了监理的批准。施工中发生了如下事件:事件1:由于施工单位设备故障,导致挡墙基坑开挖中断4d。事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致涵洞施工晚开工15d。事件3:由于图纸晚到,导致桥梁基础施工停工10d。针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/d,利润损失费为人民币0.2万元/d。<1> 、分别分析上述三个事件工期索赔和费用索赔的合理性。<2> 、计算可索赔的工期和费用。<3> 、简要说明索赔的文件包括哪些?
选项
答案
解析
1.事件1:工期索赔和费用索赔不合理。因为导致挡墙基坑开挖工作中断的原因是施工单位设备故障,应由施工单位承担责任。事件2:工期索赔合理,费用索赔不合理。因为百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力,施工单位可以索赔工期。不可抗力发生后的停工损失责任应由施工单位承担,所以费用索赔不成立。事件3:工期索赔和费用索赔合理。图纸晚到造成的停工责任应由建设单位承担,因此可提出工期和费用索赔的申请。2.可索赔的工期=15+10=25d。可索赔的费用=10d×(1.5+0.2)=17(万元)。3.索赔的文件主要包括:索赔信、索赔报告、详细计算书与证据。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kO1EKKKQ
相关试题推荐
甲公司增值税一般纳税人。2019年12月1日,甲公司与乙公司签订销售合同,以赊销
有甲乙丙三个独立项目,寿命期相同,初始投资额年净收益挣现值见下表,己知行业财务基
在建设项目后评价阶段,社会评价关注的重点是( )。
下列盈利性分析指标中,属于建设项目融资前分析指标的有( )。
下列项目环境价值评估方法中,不属于间接市场评估法的是( )。
下列项目安全预评价方法中,不属于定性评价方法的是( )。
下列现金流量表的科目中,属于项目投资现金流量分析“现金流入”的有( )。
下列区域及范围中,在工业建设项目厂址选择时,不得选择的有( )。
下列建设项目中,不存在市场配置资源失灵情况的是( )。
下列工业建设项目投资费用中,属于建筑工程费的有( )。
随机试题
地黄在九味羌活丸中的功能有 A、润肠通便 B、补血滋阴 C、清热凉血
下列哪些民事案件法院不能按撤诉处理:()
根据《电信条例》的规定,电信业务经营许可证的发证机关为()。
疱疹的治疗不包括
落实企业质量管理体系的内部审核程序,有组织有计划开展内部质量审核活动,其主要目的
结核菌素皮肤试验中的助强效应,即第一次PPD皮试阴性者,1~2周复试时则呈现阳性反应,其可能机制是A、机体免疫反应低下B、PPD作为致敏原,使T淋巴细胞致敏
肝脏疾病A.紫癜伴发热B.紫癜伴休克或其他部位广泛严重出血C.紫癜伴黄疸D.紫癜伴严重贫血提示以下疾病E.紫癜伴关节腔出血
入汤剂宜烊化的中药是A.芳香性药物B.贝壳,甲壳,矿物药C.粉末状药物D.贵重的药物E.胶、糖类药物
增强权能理论的基本假设有()A.社会环境中存在着直接和间接的障碍,使人无法实现他们的权能B.每个人都不缺少权能,个人的权能是可以通过社会互动不断增加的C.
根据《资本办法》,商业银行资本充足率监管要求分为四个层次,第一层次为最低资本要求,其中核心一级资本充足率的最低要求为()。A:4%B:5%C:6%D:8%