首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致
某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致
恬恬
2019-12-17
44
问题
某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2018年7月30日竣工,但由于2018年7月1日起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法,正确的是()。
选项
A、增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担B、发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担C、因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担D、工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担
答案
B
解析
本题考查的是法律法规变化。由于甲供材料未能及时到货导致工期延误,属于发包人原因引起的工期延误,在工期延误期间出现法律变化的,由此增加的费用由发包人承担。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lHL9KKKQ
相关试题推荐
关于记账凭证的填写日期,下列说法错误的是()。
房屋施工面积指报告期内施工的全部房屋建筑面积,包括()
房地产开发项目的施工许可证由( )向发证机关申请领取。
建筑物自竣工日期起至其对房地产价值不再有贡献之日止的持续时间称之为( )。
交易实例的成交日期与价值时点相差不宜超过( ),不得超过( )。
房地产市场状况调整不仅是交易日期调整,还包括一些其他因素调整。( )
受租赁合同租金水平影响的房地产价值包括( )。
建筑物重新购建成本的求取方法中,将建造日期时的建安工程费调整为价值时点时的建安工
电气施工图主要有系统图和接线原理图,各系统的绘图通常用大样图来表示。()
商品房预售合同由商品房预售人办理登记备案手续。()
随机试题
下列关于投资资产的税务处理,说法正确的有()。 A、企业对外投资期间,投资资产
在中药化学结构测定中最常用的色谱有 A、TLC B、GC C、CE
Nelson曾提出以牙合力比值决定基牙数量,其关系是 A.基牙牙合力比值总和2
加大生态保护和建设力度,应该组织实施重点地区生态环境建设综合治理工作,加强(
X74大M末LΨ太Pξ末93n A.0B.1C.2D.3
BD
各类进出口货物在“海关放行”后均可以自由处置或自由流通.( )
关于人民法院调解民事纠纷,下列哪些做法是合法的:()A.法院将当事人之间的调解录像在未告知双方当事人的情况下作为典型案例上传至法院网站B.某消费者权益保护组
下列不是思维具体形象性特点的有()。 (A)思维具体形象性的可塑性和动态性 (B)思维的直觉行动性日益增强 (C)具有自我中心现象 (D)有一定...
资本—劳动力最大化标准强调政府应投资的项目类型是()。A.劳动密集型项目B.就业创造最大化项目C.资本密集型项目D.知识密集型项目