首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了...
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了...
admin
2020-12-24
29
问题
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件:
事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工事件延误了10d。
事件二:幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板,考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质,幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。
事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》,保修期限为一年。
问题:
1.事件一中,幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?
2.事件二中,总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理?为什么?
3.事件三中,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?为什么?重新检验的费用应由谁负责?
4.事件四中,指出《房屋建筑工程质量保修书》中的保修期限的错误,说明理由并修正保修期限。
选项
答案
解析
1.可以。 理由:《合同法》第283条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失,所以幕墙公司的要求是合理的。 2.合理。 理由:因为幕墙公司是分包单位,《建设工程质量管理条例》禁止分包单位将其承包的工程再分包。幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合同,应予解除。 3.不可以。 理由:《建设工程施工合同》(示范文本)通用条款第18条规定:“无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要去进行剥露或开孔,并再检验后重新覆盖或修复”。 如果重新检验合格,费用应由发包人承担并相应顺延工期,检验不合格,费用和工期延误均应由承包人负责。 4.幕墙属于装修工程,《房屋建筑工程质量保修办法》规定,其最低保修期限为2年。幕墙工程又有外墙面的防渗漏要求,对于它的防渗漏,最低保修期限为5年。本工程《保修书》约定的保修期限错误。 正确保修期限:按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定,本工程保修期限应为2年,墙面防渗漏保修期限应为5年。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/neIQKKKQ
相关试题推荐
在工程降水中,地下水控制方法可划分为()A.降水B.排水C.隔水D.引流E.回灌
下列雨期道路工程施工质量保证措施中,属于面层施工要求的是()。A.当天挖完、填完、压完,不留后患B.应按2%~3%横坡整平压实,以防积水C.未碾压的料层
背景资料: 某市政工程公司承建一道路工程,基层为180mm水泥稳定碎石,面层为沥青混凝土。项目经理亲自参加了技术准备会议,并强调:项目技术负责人作为工程...
背景资料: 某项目部承建一生活垃圾填埋场工程,规模为20万t,场地位于城乡接合部。填埋场防渗层下层为泥质防渗层,上层为高密度聚乙烯膜。项目部通过招标的形...
背景资料: 某城市桥梁工程,上部结构为预应力混凝土连续梁,基础为直径1200mm钻孔灌注桩,桩基地质结构为软岩。 A公司中标该工程。投标时钢筋价格为4...
下列箱涵顶进的部分工艺流程中,正确的是()A、工程降水→工作坑开挖→既有线加固→箱涵试顶→吃土顶进→箱体就位B、工作坑开挖→工程降水→既有线加固→箱涵顶进→吃
甲公司中标跨河桥梁工程,工程规划桥梁建成后河道保持通航,要求桥下净空高度不低于10m。桥梁下部结构采用桩接柱的形式,下图为桥梁下部结构横断面示意图。 ...
下列明挖法施工地铁车站的说法错误的是()A.具有施工作业面少、速度快、工期短、易保证工程质量、工程造价低等优点B.可分为敞口放坡基坑和有围护结构的基坑两类C
背景 某公司承建一座市政桥梁工程,桥梁上部结构为9孔30m后张法预应力混凝土T梁,桥宽横断面布置T梁12片,T梁支座中心线距梁端600mm,T梁横截面如...
背景 某公司承建一城市道路工程,道路全长3000m,穿过部分农田和水塘,需要借土回填和抛石挤淤。工程采用工程量清单计价,合同约定分部分项工程量增加(减少...
随机试题
不属于中度眼外伤的是 A.泪小管撕裂伤 B.眼睑Ⅱ度烧伤 C.角膜浅层异物
建设项目职业病危害分类目录和分类管理办法由哪个部门制定 A.国务院 B.国务
患儿女,6岁。热性惊厥,脑电图如图所示监测中未观察到临床发作。以下正确的是()。
以下导致企业流动负债减少的因素包括( )。
下列关于我国税收法律级次的表述中,正确的有( )
在大学生文化和生活价值观上,问卷通过多选题型考察大学生的文化生活趋向,大学生喜欢
()是指行政相对人与行政主体在行政法律关系领域发生纠纷后,依法向人民法院提起诉讼,人民法院依法定程序审查行政主体的行政行为的合法性,并相对人的主张是否...
某大医院眼科医生第2天要为一位患者做角膜移植手术,当天晚上发现准备的角膜不见了,若患者第2天做不了手术,将有完全失明的危险,于是该医生到医院太平间偷偷摘取...
从安全生产的角度,危险源是指可能造成人员伤害,疾病,财产损失,作业环境破坏或其他损失的根源或状态。()
期货公司应当与需要投资咨询服务的客户重新签订期货开户合同,明确约定投资咨询服务的具体内容和费用标准等相关事项。()