首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
建设工程在开工阶段不能顺延工期的情况是( )。
建设工程在开工阶段不能顺延工期的情况是( )。
书海库
2019-12-17
25
问题
建设工程在开工阶段不能顺延工期的情况是( )。
选项
A.承包人因施工机械不能及时到位,在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开工,工程师在48小时内未作书面答复B.承包人因工人不能按时到岗开工,后以书面形式向工程师提出延期施工C.因设计进度拖延,工程师书面通知承包人延期开工D.因施工场地未达到开工要求,工程师书面通知承包人延期开工
答案
B
解析
承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。选项A属于该情况.选项B没能在开工前7天以书面形式提出延期开工.不能顺延工期;选项C、D属于发包人原因推迟开工,因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。故选项B正确。参见考试用书2Z204012。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tgvlKKKQ
相关试题推荐
甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)拟自建一条生产线,与该生产线建造相关的情况如
在不考虑其他因素的情况下,下列各方中,不构成甲公司关联方的是()。
甲公司建造一条生产线,该工程预计工期两年,建造活动自20×4年7月1日开始
20×6年4月,甲公司拟为处于研究阶段的项目购置一台实验设备。根据国家政策,
近年来中国公民出境游市场处于高速发展的阶段,实行多元化经营的鸿湖集团于2006
(2016年)下列各项中,属于企业一般不应把风险承担作为风险管理策略的情况是(
(2014年)甲公司是一家连锁经营川式火锅的公司,在行业景气度一般的情况下经营业
某广场地下车库工程,建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施
下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担,说法错误的是()
关于建设工程实施工合同变更的说法,正确的是()。
随机试题
下列关于合同价款的约定,正确的是()。 A、中标人无正当理由拒签合同的,招标人
下列关于建筑面积计算的表述正确的是( )。 A、电梯井、提物井、垃圾道、管道
下列各项中属着痹特点的是 A.疼痛游走不定 B.痛势较剧,痛有定处 C.关
低钾血症时静脉补钾滴速一般不超过
进食油腻食物后,突发右上腹阵发性绞痛,并向右肩部放射,伴恶心、呕吐,右上腹有腹膜
A
某研发实力雄厚的企业开发了一款全新的产品,产品推出后迅速扩大了企业的规模和市场占
下列各项不属于行政处罚行为的是()。
孙某以张某构成诽谤罪向某县人民法院提起自诉。县人民法院受理本案后,决定对本案适用
患者,女性,21岁,骑车时不慎摔倒,头部着地。伤后数小时出现头痛、眼睑青紫,鼻孔有血性水样液体流出,应诊断为A.颅前窝骨折B.颅中窝骨折C.颅后窝骨折D.