首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务,并与建设单位签订了施工合同。合同中约定
某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务,并与建设单位签订了施工合同。合同中约定
恬恬
2019-12-17
78
问题
某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务,并与建设单位签订了施工合同。合同中约定了工期奖惩措施,总工期每提前1个月奖励10万元,总工期每滞后1个月处罚10万元。根据建设单位提供的地质资料,表土无流沙,厚度不到30m.基岩部分最大涌水量不到30m3/h。因此,施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工,基岩采用钻眼爆破法施工,采用吊泵进行排水。在施工过程中,发生了以下事件:事件一:在井筒表土施工时,施工单位发现有3.5m厚的流沙层,采用普通井圈背板施工法施工0.5个月后难以通过。施工单位提出工程变更,采用化学注浆的方法通过,造成总工期延误1个月,费用增加120万元。事件二:井筒基岩施工中,井筒实际涌水量约50m3/h,施工单位报请建设单位同意后,采用工作面预注浆法堵水,造成工程延误2个月,费用增加200万元。事件三:井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15m3/h,验收未通过。建设单位要求进行壁后注浆堵水,施工单位为此增加费用130万元,致使总工期延长2个月。然后,顺利通过验收。问题:1.在事件一中,施工单位的变更是否合理 所产生的费用增加和工期延误能否索赔成功 索赔的工期是多少 2.在事件二中,施工单位应如何进行索赔 3.在事件三中,工程未通过验收是否合理 为什么 壁后注浆堵水产生的费用和工期损失能否得到补偿 壁后注浆最终的经济损失是多少
选项
答案
解析
1、施工单位的变更合理。所产生的费用增加和工期延误能索赔成功。索赔的工期是1个月。本题主要考察合同变更的具体情况,以及由于变更产生的索赔问题。本项目的变更是由于地质条件变化导致的,因而,施工单位的变更是合理的,由此产生的损失应由建设单位承担。施工单位在下列情况下可以进行工程的变更:1)合同中任何工作工程量的改变;2)工作质量或其他特性的变更;3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;4)删减任何合同约定的工作内容;5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更;6)改变原定的施工顺序或时间安排;7)施工中提出的合理化建议;8)其他变更,如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。2、施工单位应该首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知,然后提交索赔报告和有关证明资料。可申请索赔工期2个月,费用200万元。针对本井筒的施工实际情况,施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔,具体程序是:首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知,然后提交索赔报告和有关资料,业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。事件二中基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔。3、工程未通过验收是合理的。因为井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15m3/h,超过规范要求。壁后注浆堵水产生的费用和工期损失不能得到补偿。因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的后果,是施工单位自己的责任。壁后注浆最终的经济损失是150万元(130+2×10=150万元)。因为需要承担因总工期延误带来的建设单位的罚款。熟悉井筒验收时对涌水量的要求。对井筒验收的涌水量超过规范规定进行壁后注浆不可以进行索赔,因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的后果,是施工单位自己的责任。同时,应履行合同中的相关约定。本项目的施工合同中约定了工期奖惩措施,总工期每提前1个月奖励10万元,总工期每滞后1个月处罚10万元。这个损失施工单位应考虑。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vKwlKKKQ
相关试题推荐
通知存款是指客户在存入款项时不约定存期,支取时需提前通知商业银行的存款。目前,银
李某是乙企业销售人员,拥有企业的空白合同书,后李某因违规被乙企业除名,但空白合同
甲未经乙授权即以乙的名义与丙订立合同,乙不应当向丙承担责任的情形是( )。
存款客户向存款机构提供的转账凭证或填写的存款凭条是借款合同缔结过程中的( )阶段
(一)背景:某施工单位承包了一段滑坡地段路基工程。滑坡地段示意图如下图:
下列关于混凝土施工缝处理说法正确的是()。
下列关于悬臂浇筑施工错误的说法()。
关于滑膜摊铺机铺筑施工说法正确的是()。
路基改建施工,高路堤地基处治施工中为了确保路基稳定、减少路基工后沉降,对高路堤拓
高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估,不要进行总体风险评估的是()。
随机试题
统计调查表格式包括( )。 A.左上角为统计调查表的法定标志 B.
根据《劳动争议调解仲裁法》,属于仲裁时效中断情形的是()。
甲建筑公司拖欠李某劳动报酬,双方发生争议,并于2014年11月1日劳动合同终止,
2016年3月29日13时24分,位于J省H市的某集团股份有限公司在对自备发电厂
老年患者突然发生寒战高热、咳嗽咳痰,痰呈红色胶冻状,引起肺部感染最可能的病原菌是
女,69岁。年老体弱,患肺炎2周余。虽经4天抗感染及一般对症治疗,但病情仍未见明
当前化学课程倡导的主要学习方式是()。 ①自主学习②接受学习 ③探究学习④合作学习A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④
下列关于商品指数基金在交易上的共性,说法正确的是()。 A各类商品指数中均包含能源、贵金属,农产品和蓄产品四大类 B农产品类比重最大 C不参与实物交...
国内贸易的支付工具中,()适用于一切存在付款行为的商品贸易、技术劳务贸易、工程项目等。A:支票B:电汇C:即期信用证D:银行保函
招标人于2006年4月1日发布招标公告,2006年4月20日发布资格预审公告,2006年5月10日发售招标文件,投标人于投标截止日2006年6月10日及时...