首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2
公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2
题库总管
2019-12-17
46
问题
公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2018年6月16日。工程开工后发生了如下几项事件:事件1:因拆迁工作的拖延,甲方于2018年6月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项平行工作延误了2天,并分别造成人工窝工6个和8个工日;A工作需用施工机械甲一台(计日工单价为600元/台班,投标预算书中该设备固定费用为350元/台班)。事件2:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2018年6月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1天和人工窝工7个工日。事件3:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工费增加14个工日,材料费增加了1.5万元,并使施工时间增加了2天,E工作需一台施工机械乙配合,计日工单价为500元/台班。事件4:2018年8月15日当承包商准备进行H工作时,承包商的施工设备出现了从未出现过的故障,直至8月20日早晨才修好。该事件造成现场人员窝工50个工日,该机械计日工单价为800元/台班,投标预算书中该设备固定费用为450元/台班。事件5:甲方应于2018年8月18日交给承包商变更H工作的图纸至8月25日早晨才交付,致使承包商窝工70个工日,涉及的机械计日工单价为800元/台班,投标预算书中该设备固定费用为450元/台班。上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。合同约定人工费标准为80元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为40元/工日。<1> 、事件1,乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。如索赔成立,工期及费用各为多少?<2> 、事件2,乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。如索赔成立,工期及费用各为多少?<3> 、事件3,乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。如索赔成立,工期及费用各为多少?<4> 、事件4,乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。如索赔成立,工期及费用各为多少?<5> 、事件5,乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。如索赔成立,工期及费用各为多少?
选项
答案
解析
1.事件1中,A工作工期及费用索赔均成立。理由:属于甲方应承担的责任,而且A工作是关键工作。工期索赔成立2天,费用:6×40+350×2=940(元)。B工作工期索赔不成立,费用索赔成立。理由:A工作与B工作为平行工作。费用索赔额:8×40=320(元)。2.事件2索赔不成立,因为属于乙方应承担的责任。3.事件3,工期索赔不成立,费用索赔成立。理由:属于甲方应承担的责任,但E工作有足够的机动时间。费用补偿额为:14×80+15000+500×2=17120(元)。4. 事件4,索赔不成立。理由:属于乙方应承担的责任。5.事件5,工期、费用索赔均成立。理由:属于甲方应承担的责任,其中8月18~8月19日是事件4、事件5共同延误的时间,但承包商责任在先,所以索赔成立的时间应是:8月20~24日总计5天。费用索赔额:70/7×5×40+450×5=4250(元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GO1EKKKQ
相关试题推荐
甲公司增值税一般纳税人。2019年12月1日,甲公司与乙公司签订销售合同,以赊销
2019年6月5日甲公司外购200部手机作为福利发放给直接从事生产的职工,取得增
下表给出了甲公司主营的两种产品在某地区2015年的销售数据统计情况。如果采用波士
(2019年回忆版)某进出口公司2019年8月进口摩托车20辆,成交价共计27万
(2019年回忆版)2019年7月,甲市某烟草公司向乙县某烟叶种植户收购了一批烟
(2019年回忆版)出租车公司向使用本公司自有出租车的司机收取管理费用,应缴纳增
某新建小区业主因购房合同违约问题与开发商产生纠纷,3月1日上午8时许,20多个业
某日,甲市“万路通”快递公司的员工张某在快递仓库门口装卸一个快递包裹时,看到该包
某日,甲市“万路通”快递公司的员工张某在快递仓库门口装卸一个快递包裹时,看到该包
刘某向村民李某承租了一块闲置地,用于经营农家乐并签订了合同,约定半年交一次租金,
随机试题
深部脓肿的临床表现中错误的是 A.局部红肿并不明显 B.压痛明显 C.可扪
Crohn病最常见的临床表现是 A.腹痛、腹泻 B.高热 C.肠梗阻 D
(2014真题)陈某属低保户,拥有某市旧城区一间百年老房的所有权。该市政府从2
东方房地产开发公司与山水公司签订了土地使用权转让合同,但尚未办理土地使用权变更
女,35岁,左肺支气管扩张并慢性脓胸A.经肋床引流术B.胸膜内胸廓成C.胸膜肺切除术D.纤维板剥除术E.经肋间引流术
可以向人民法院申请宣告某人为失踪人的利害关系人包括( )。A.被申请人的兄弟姐妹B.被申请人的子女C.被申请人的配偶D.被申请人的债权人
表观分布容积的“表观”二字的解释应该是A.表现出来供观赏的B.表达其观察结果的C.表明其实际情况的D.表示观察实际数据的E.实际上是不存在的
依据制度涉及的层次和约束范围的不同,企业制度规范的类型包括()。A.企业基本制度B.技术规范C.企业管理制度D.行为规范E.企业业务规范
()基于财务指标的战略控制方法。A、利润计划轮盘法B、杜邦分析法C、目标利润法D、平衡记分卡法
在弗里德曼的货币需求函数中,属于机会A:货币预期收益率B:固定收益债券利率入变动率C:预期物价变动率D:实际恒久收成本的变量有()。E:工资收入占总财富