首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工业项目主体工程,业主(甲方)采用工程量清单招标方式确定了承包商,并与承包商按
某工业项目主体工程,业主(甲方)采用工程量清单招标方式确定了承包商,并与承包商按
Freeti
2019-12-17
68
问题
某工业项目主体工程,业主(甲方)采用工程量清单招标方式确定了承包商,并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。施工合同约定:项目生产设备由业主购买;开工日期为6月1日,合同工期为120天;工期每提前(或拖后)1天,奖励(或罚款)1万元(含规费、税金)。 工程项目开工前.承包商编制了施工总进度计划,如图5—4所示(时间单位:天),并得到监理人的批准。
工程项目施工过程中,发生了如下事件: 事件1:厂房基础施工时,地基局部存在软弱土层,因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、机械闲置4个台班(台班费为1200元/台班,台班折旧费为700元/台班);地基处理产生工料机费用6000元;基础工程量增加50m3(综合单价:420元/m3)。共造成厂房基础作业时间延长6天。 事件2:7月10日~7月11日,用于主体结构的施工机械出现故障;7月12日~7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天,一台租赁机械闲置4天(每天1个台班,机械租赁费1500元/天),其他作业未受到影响。 事件3:在装饰装修和设备安装施工过程中,因遭遇台风侵袭,导致进场的部分生产设备和承包商采购尚未安装的门窗损坏,承包商窝工36个工日。业主调换生产设备费用为1.8万元,承包商重新购置门窗的费用为7000元,作业时问均延长2天。 事件4:鉴于工期拖延较多,征得监理人同意后,承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前,与装饰装修作业搭接5天,并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天,发生赶工措施费用8000元。 配套工程建设一幢地下1层、地上5层的框架结构商场工程,乙施工企业与业主双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为105天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。 合同履行中出现了以下事件: 事件1:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时。甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30m变更为4.80m,当日乙方停工。25灭后甲方才提供正式变更图样,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。 事件2:在工程装修阶段,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕3个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。 事件3:从甲方下达开工令起至竣工验收合格止,本工程历时125天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。 问题: 1.分别说明承包商能否就上述事件1~事件4向业主提出工期和(或)费用索赔,并说明理由。2.承包商在事件1~事件4中得到的工期索赔各为多少天 工期索赔共计多少天 该工程的实际工期为多少天 工期奖(罚)款为多少万元 3.如果该工程人工工资标准为120元/工日,窝工补偿标准为40元/工日。工程的管理费和利润为工料机费用之和的15%,规费费率和税金率分别为3.5%、11%。分别计算承包商在事件1~事件4中得到的费用索赔各为多少元 费用索赔总额为多少元 (费用以元为单位,计算结果保留2位小数) 4.配套工程施工过程中: ①事件1,乙方的索赔是否生效 结合合同索赔条款说明理由。 ②事件2,乙方申报设计变更增加费是否符合约定 结合合同变更条款说明理由。 ③事件3,乙方是否逾期竣工 说明理由并计算奖罚金额。
选项
答案
解析
问题1: 事件1:能够提出工期和费用索赔.因为厂房基础为关键工序(或关键工作),地基存在局部软弱土层属于业主应承担的风险。 事件2:不能就施工机械故障提出工期和费用索赔,因为机械故障属于承包商承担的风险,但能够就供电中断提出工期和费用索赔,因为主体结构为关键工序(或关键工作),供电中断在8个小时以上,属于业主应承担的风险。 事件3:能够就装饰装修和设备安装工程损失提出工期和费用索赔,因为遭遇台风侵袭属于不可抗力,门窗重新购置费用和设备调换费用应由业主承担,装饰装修工程为关键工序(或关键工作)。 事件4:不能提出工期和费用索赔,因为通过加快施工使工期缩短,应按工期奖(罚)处理。 问题2: 事件1:工期索赔6天 事件2:工期索赔2天 事件3:工期索赔2天 事件4:工期索赔0天 总计工期索赔6+2+2=10(天) 该工程实际工期为:120+6+4+2-5-2=125(天) 工期奖励款为:[(120+10)-125]×1=5(万元) 问题3: 事件1: (1)人工窝工和机械闲置索赔款额为: (60×40+4×700)×(1÷3.5%)×(1+11%)=5974.02(元) (2)地基处理索赔款额为: 6000×(1+15%)×(1+3.5%)×(1+11%)=7927.07(元) (3)基础工程量增加索赔款额为: 50×420×(1+3.5%)x(1+11%)=24125.85(元) 合计:5974.02+7927.07+24125.85=38026.94(元) 事件2:人工窝工和机械闲置索赔款额为: (30×2×40+2×1500)×(1+3.5%)×(1+11%)=6203.79(元) 事件3:承包商重新购置门窗费用索赔款额为: 7000×(1+3.5%)×(1+11%)=8041.95(元) 问题4: ①事件1中,乙方的索赔是生效的。 理由:承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后将其作为追加合同价款,与工程进度款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。 ②事件2中,乙方申报设计变更增加费不符合约定。 理由:承包人申报时间超过了规定的14天的期限。 ③事件3中,乙方没有逾期竣工。 理由:合同工期为405天,再加上顺延工期25天,承包人完成工程的合理工期为430天。奖励金额=(430-425)×5=25(TY元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VL6lKKKQ
相关试题推荐
信息自身的种种特点以及信息不对称所带来的种种后果都要求行业管理主体对房地产经纪行
在房地产经纪行业行政管理模式下,房地产经纪行业的直接管理主体是( )。
宋某是某房地产经纪事务所总经理,在某房地产开发公司开发的A花园公寓项目中拥有小
宋某是某房地产经纪事务所总经理,在某房地产开发公司开发的A花园公寓项目中拥有小
宋某是某房地产经纪事务所总经理,在某房地产开发公司开发的A花园公寓项目中拥有小
当事人之间对房地产经纪合同的履行有争议的,可以通过( )方式处理。
下列关于委托方式的说法,正确的是( )。
房地产法律咨询服务的方式主要有( )。
2016年2月,W房地产开发公司(以下简称W公司)将A市在建工程项目整体转让
2016年2月,W房地产开发公司(以下简称W公司)将A市在建工程项目整体转让
随机试题
根据《国务院关于调整和完善固定资产项目资本金制度的通知》,对于保障性住房和普通商
信用的作用表现在()。 A、信用的存在降低了交易成本,方便了交易行为 B、信
当股指期货价格与相应现货价格出现超过交易成本的价差时,交易者可考虑采取( )获
关于仲裁协议的说法,正确的是()。 A.仲裁协议是合同的附属协议,合同无效则仲
在基金运作中,()等重要职能多半由基金管理人或基金管理人选定的其他服务机构承担
某女,40岁。素体虚弱,经寒痛经,此次行经已10日,至今仍漏下不止,色淡红,舌质
建设工程招标的方式不包括()。
下列哪个选项不属于英美法系的特征?()
有油细胞和石细胞的中药材是A.麦冬B.杜仲C.牡丹皮D.厚朴E.黄柏
某隧道在进行初期支护施工时发生坍塌事故,施工单位在事故发生后迅速组织救援工作,事故造成5人死亡,一台价值20万元的工具车被毁,此次事故救援费用为10万元,...