首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
背景 某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68
背景 某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68
天天题库
2020-05-20
31
问题
<P>背景</P><P>某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天;承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。
</P><P>在施工过程中发生了如下事件:事件1:业主未能按时提供全部施工场地,使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工日,工作C未受影响。事件2:在工作D施工时,主要施工设备出现故障,停工检修2天,造成窝工20个工日。事件3:在工作E施工时,由于业主提供的主要材料不合格,造成返工,拆除用工30个工口,机械设备闲置3个台班,闲置台班单价为300元/台班,材料费损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。事件4:在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。</P><P>问题:</P><P>1.在上述事件中,承包商可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求?为什么?</P><P>2.该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少天?</P><P>3.当地人工日工资单价为35元/工日,窝工人工费补偿标准为20元/工日,若不计施工管理费、利润等补偿,在该工程中,承包商可得到多少经济补偿?</P>
选项
<P>1.事件1可以提出工期和费用补偿要求,因为施工场地提供时间延长属于业主应承担的责任,且工作A位于关键线路。事件2不能提出补偿要求,因为施工设备故障属于承包商应承担的风险。事件3可以提出费用补偿要求但不可提出工期补偿要求,因为业主提供的材料不合格应由业主承担责任,但由此增加的作业时间没有超过该项工作的总时差。事件4可以提出费用和工期补偿要求,因为设计变更责任在业主.且工作F位于关键线路。</P><P>2.网络计划图中的关键线路为①→②→③→④→⑥→⑦→⑧,合同工期为68天。将图中各项工作的持续时间以实际持续时间代替,关键线路不变,实际工期为73天。该工程补偿工期为5天,工期奖罚天数为0天。</P><P>3.承包商可得到的经济补偿是由于业主的责任而引起的人工、机械、材料的窝工、损失或增加.本例中为事件1、事件3、事件4。所以,承包商可得到的合理经济补偿总额:(8+10)*20+30*35+3*300+20000+15*35+10000=32835(元)。</P>
答案
解析
<P>本案例第1问主要考查由业主责任造成的工期延误和费用增加时承包商可以提出工期和费用索赔。事件1和事件4都属于业主的责任,不仅造成总工期延误还造成经济损失,可以提出工期补偿和费用补偿的要求;事件3没有处在关键线路上且对总工期没有影响,但是是由于业主原因造成的经济损失,可以提出费用补偿;事件2是承包商的责任,不能提出补偿要求。本案例第2问主要考查工期计算问题。施工进度计划图中总的工作持续时间最长的线.路即为关键线路,本例中的关键线路为①→②→③→④→⑥→⑦→⑧,由此得出的计划工期为68天,与合同约定工期一致。工程的实际工期要根据工作时间实际变化情况计算:由关键线路可知,工作A和工作F总的延误时间为5天,所以由关键线路可计算出实际工期为73天,要求补偿的天数为事件1和事件4中造成的延误天数,工期补偿天数与延误工期天数都为5天,故工程奖罚天数为0天。本案例第3问主要考查工程经济赔偿问题。在事件1、事件3和事件4中承包商可以得到费用补偿,注意造成的窝工量与多用工量要分开计算。</P>
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/onJMKKKQ
相关试题推荐
甲企业2013年12月签订如下合同:与乙公司签订委托加工合同,约定由受托方乙公司
下列合同或凭证,应缴纳印花税的有( )。 A.企业出租门店合同 B.军事
下列关于预约定价安排管理,正确的是( )。 A.预约定价安排应由省级税务机关
某企业2015年2月委托一施工单位新建厂房,9月对新建的厂房办理验收手续,转作固
某学校委托一服装加工企业定做一批服装,合同标明支付金额120万元,其中原材料10
某配件厂为增值税一般纳税人,2012年9月釆用分期收款方式销售配件,合同约定不含
某建筑公司为甲企业建造一幢厂房,签订建筑工程合同,注明工程价款6500万元,其中
《劳动合同法》第40条规定,劳动者( ),企业提前30日以书面形式通知劳动者本人
解除企业劳动合同时经济补偿金的标准,主要取决于劳动者在本企业的工作年限和劳动者解
( )的设定是试用期解除劳动合同的关键。 A、就业单位 B、录用条件
随机试题
经常项目反映本国与外国交往中经常发生的项目,它包括: A、贸易收支 B、服务
银行外汇牌价表中的现钞买入价是指()。
引起压力容器发生事故的原因很多,从技术角度来讲其主要原因有()。
部门统计调查项目由国务院有关部门制定,无论何种调查对象,均需报国家统计局审批。
男性,27岁,20分钟前左上胸部被汽车撞伤,既往体健,无特殊可载 查体:Bp
根据我国的相关规定,下列关于人民陪审员、人民法庭、法官处分、海事法院的说法正确的
公安机关在紧急处置重大灾害事故或者平息叛乱时,在不得已的情况下所采取的非常措施是
下列选项中,不属于招标文件的是()。A.招标公告B.投标策略C.评标办法D.合同条款及格式
全兆公司利用提供互联网接入服务的便利,在搜索引擎讯集公司网站的搜索结果页面上强行增加广告,被讯集公司诉至法院。法院认为,全兆公司行为违反诚实信用原则和公认...
关于社会保障制度类型的说法,正确的是()。A.社会保险型的费用全都来自受保人缴纳的保险费B.社会救济型的费用来自政府预算拨款和个人缴纳C.普遍津贴型需要受