首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景 某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土
背景 某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土
免费考试题库
2019-12-17
39
问题
背景某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土方挖掘合同,管道全长2km,其中挖掘土方4500m3 (5元/m3)。假设采用机械施工,机械租赁费用为450元/台班,技术工人费为24元/工日,现场管理费率为40%,甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工,在实际施工过程中发生了以下几项事件:事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成窝工10个工日;事件二:施工过程中因土质问题,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工为15个工日。事件三:5月19日,接到监理工程师5月20日复工令,同时提出管道沟深度加深,因此需增加开挖土方量900m3。事件四:5月20日至22日,因下大暴雨,迫使开挖暂停,造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五:5月23日永久性道路被冲坏,应业主要求修复用了30个工日,5月24日恢复正常挖掘工作,最终于5月30日完成。问题1.上述事件中,哪些乙方可以向甲方要求索赔?哪些不可以?简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.合理索赔金额是多少?4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件?5.简述如何提高索赔成功率。
选项
答案
解析
1.能不能索赔的关键在于分清责任,属于甲方责任的,可以索赔,而由于乙方自身原因造成延误的,不能索赔。参考答案如下:事件一:不能提出索赔,因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商(乙方)的责任;事件二:可以提出索赔,因为地质条件的变化属于业主(甲方)应该承担的责任;事件三:可以提出索赔,因为协调设计的变更属于业主(甲方)的责任;事件四:可以提出索赔,因为天气(大暴雨)属不可抗力,工期顺延;事件五:可以提出索赔,因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主(甲方)的责任。2.可索赔的工期如下:事件二:可索赔工期5天(15~19日);事件三:可索赔工期2天,900m3 ÷ (4500m3÷10天)=2天;事件四:可索赔工期3天(20~22日);事件五:可索赔工期1天(23日);可索赔工期共计5+2+3+1=11天。3.可索赔的费用如下:事件二:人工费:15工日×24元/工日×(1+40%) = 504元 机械费:450元/台班×5台班(天)=2250元;事件三:900m3 ×5 元/m3=4500 元;事件四:只能索赔工期,无费用索赔;事件五:人工费:30工日×24元/工日×(1+ 40%) = 1008元 机械费:450元/台班×1台班(天)=450元;可索赔费用共计 504+2250+4500+1008+450=8712 元。4.索赔时乙方应向甲方提供的索赔文件包括:索赔信、索赔报告、详细的计算公式和相关证据。5.要提高索赔成功率,乙方应重点做好下列工作:充分论证索赔权;合理计算索赔金额;按时提出索赔要求;编写好索赔报告;提供充分的索赔证据;力争友好协商解决;随时申报、按期结算;必要时施加压力等。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/EKANKKKQ
相关试题推荐
某大型石油化工公司开展QC小组活动已经有5年,为了保证成立的小组都能获得良好的业
某办公设备公司半年前推出了一款集打印、扫描、复印和传真功能于一身的设备。由于功能
某办公设备公司半年前推出了一款集打印、扫描、复印和传真功能于一身的设备。由于功能
为促使公司质量改进活动制度化,应做到()。 A.年度计划要包括质量改进目
某公司为整车厂提供配套的真皮座椅,在安装过程中经常出现座椅局部起皱。为此,公司
某公司为整车厂提供配套的真皮座椅,在安装过程中经常出现座椅局部起皱。为此,公司
某公司为整车厂提供配套的真皮座椅,在安装过程中经常出现座椅局部起皱。为此,公司
某公司为整车厂提供配套的真皮座椅,在安装过程中经常出现座椅局部起皱。为此,公司
面对激烈的市场竞争形势,某通讯公司决定通过开展QC小组活动提高员工的质量意识,全
面对激烈的市场竞争形势,某通讯公司决定通过开展QC小组活动提高员工的质量意识,全
随机试题
许多女性常常不懂得,会引起性高潮且在女性尿道口前方的一个部位为 A.G点 B
下列关于证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务的说法中,正确的有()
甲方(开发公司)于2014年7月委托乙方(建筑公司)建造两幢(分别称为A座、B座
某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中,发包人与承包人
按照《企业会计准则》,下列情况下的长期股权投资,应采用权益法核算的有:
某服装企业按照不同的价格将同一款服装卖给批发商和最终消费者,该企业采用的定价方法
工程监理单位的安全责任是()。A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议B.组织抢救生产安全事故C.出现安全事故的时候,及时报告安全生产事故D.
关于世界银行贷款项目的投标资格审查,下列说法中正确的是()。A:凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审B:资格定审有利于缩小投标人的范围C:资格预审的标准应严于
人格包括人的()。 A.气质 B.性格 C.情绪 D.环境
非上市债券的评估类型可分为( )。A.固定红利模型B.红利增长模型C.每年支付利息.到期还本型D.到期后一次还本付息型E.优先股利型