首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况: 1.3月1日,在施
某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况: 1.3月1日,在施
Loveyou
2020-05-20
51
问题
某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况:1.3月1日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生严重冒顶,造成施工单位增加施工费用支出30万元,影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后,向工程师提出了索赔。2.在施工下山时,5月1日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失50万元,影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d,回来后,项目经理提出了索赔。3.8月1日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,使得煤层上移,重新找到煤层后,影响工期10d,施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后,立即向工程师提出了索赔。问题1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。
选项
答案
解析
1.事件1索赔不成立,因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位,施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立,因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失,但是索赔却不能成立,因为索赔意向超过了28d,正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立,因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失,而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是:1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔。如果超过这个期限,业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内,或业主(监理工程师)同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后,业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料,以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括:与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后,补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有:对承担事件责任的界限划分不清或不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成,可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qB6dKKKQ
相关试题推荐
某产品销售量的时间序列如下图所示,图中显示该序列存在明显的( )。
某企业2008年下半年劳动生产率资料如下表所示。根据表中资料回答下列问题。
某企业2008年下半年劳动生产率资料如下表所示。根据表中资料回答下列问题。
某企业2008年下半年劳动生产率资料如下表所示。根据表中资料回答下列问题。
某地区为了解该地高校应届毕业生的就业情况,拟开展专项调查。在调查前需要对调查方案
地方性统计法规不得与统计法律相抵触,但可以根据本地实际情况,突破统计行政法规的规
产品的可得性要考虑的性能指标有()。 A.缺货频率 B.发出订货的完成情况
考察企业是否具备应付特殊情况,满足始料未及的客户需求的能力的指标是()。 A
产品的缺货频率、满足率以及发出订货的完成情况是反映()的三个性能指标。 A.
某地区为了解职工家庭的收入情况,从本地区3000户家庭中,按不重复抽样的方法抽取
随机试题
商业银行员工在代理业务操作中,下列行为易造成操作风险的是()。 A.设立专户
下列个人所得中,应免纳或减征个人所得税的有、()
对于基层管理人员而言,( )是最重要的。
编写教科书有哪些要求?
术后声音变低() A.甲状腺危象 B.喉返神经损伤 C.喉上神经内支损伤
下面是小张同学列举的物态变化的实例,其中错误的说法是()。A.冬天.窗户玻璃上的“冰花”是室内空气中的水蒸气凝华形成的B.我们看到冰糕冒“白气”是一种汽化现象
患者,男,36岁。与人争执被击伤右胸3天,胸痛,深呼吸加重,无明显发绀,X线胸片示:右侧第3、4肋骨骨折,无移位,肺压缩不足30%,治疗方案是A.胸腔闭式引流
()发布《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》。A、2014年2月7日B、2015年8月1日C、2016年2月5日D、2013年2月5日
导致慢性病迁延不愈的病机是A.正虚邪恋B.邪正相持C.邪去正虚D.正胜邪退E.邪盛正衰
根据公司法律制度的规定,公司解散的原因包括( )。A.公司章程规定的营业期限届满B.股东会或者股东大会决议解散C.因公司合并需要解散D.人民法院依法予以